УИД 19RS0001-02-2022-008357-57 Дело № 2-6060/2022
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
7 декабря 2022 года г. Абакан
Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:
председательствующего Мамаевой Е.А.,
при секретаре Федоренко Л.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,
с участием истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1, обратилась в суд с иском к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее - ПАО «Россети Сибирь», Сетевая компания) о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, мотивируя требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ней (истцом) и ответчиком заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого Сетевая компания обязалась осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: <адрес>, территория СОСН Подсинее – Жарки, <адрес>, в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. Стоимость услуг по договору составила 550руб, которая была оплачена, а также заявка на сумму 1400 руб. В установленный договором срок обязательства не были выполнены. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к ответчику с претензией, которая была оставлена ответчиком без ответа. На повторную претензию, направленную в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ, был получен ответ о том, что подключение будет выполнено до конца ДД.ММ.ГГГГ. Однако до настоящего времени условия договора ответчиком не исполнены. Просит обязать ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома по адресу: <адрес>, территория СОСН Подсинее – Жарки, <адрес> электрическим сетям, взыскать с ответчика неустойку на основании ст. 28 Закона о Защите прав потребителя в размере 4 563 руб по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг, компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф.
В судебном заседании истец ФИО1 пояснила, что с ее стороны все условия договора выполнены, однако технологическое присоединение произведено только в ходе рассмотрения дела. При этом она не считает исполненными обязательства со стороны ответчика в полном объеме, поскольку отсутствует автомат, без которого невозможно присоединение к энергопринимающему устройству. Настаивает на заявленных требованиях в полном объеме, при этом согласна с размером неустойки, предложенной ответчиком в своем расчете. Поскольку не смогла подготовить жилой дом к зиме, провести воду, электричество, заготовить топливо, не имела возможности своевременно пользоваться жилым домом, просит взыскать компенсацию морального вреда.
Представитель ответчика ФИО2, действующая на основании доверенности, возражала против удовлетворения исковых требований в полном объеме, дополнительно пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено технологическое присоединение энергопринимающего устройства истца к электрическим сетям, о чем свидетельствует акты о выполнении технических условий и об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ. Уведомление о техническом присоединении было направлено в личный кабинет истца. Иных обязанностей кроме тех, которые указаны в договоре ответчик исполнять не должен, в остальной части заказчик самостоятельно осуществляет подключение. Расчет неустойки представленный истцом неверен, поскольку только на сумму 550 руб возможно производить расчет, что и было сделано ответчиком самостоятельно в контррасчете. Считает, что истцом не представлено доказательств несения моральных и нравственных страданий, заявленная сумма компенсации необоснованно завышена, в случае удовлетворения исковых требований считает правомерным снизить до 1 000руб.
Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные по делу доказательства, определив обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения спора по существу, суд приходит к следующему.
Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).
Присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также – технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих, сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), определяют порядок и процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче технических условий.
В соответствии с п. 3 вышеназванных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.
В перечень существенных условий договора, установленный пунктом 16 Правил, входит, в том числе, указание срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
Как установлено в ходе судебного разбирательства и подтверждается материалами дела, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» (далее - сетевая организация) и ФИО1 заключен договор №, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая ихпроектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40кВ., максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. ФИО1 в свою очередь обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п. 1 договора).
Согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, территория СОСН Подсинее – Жарки, <адрес>, земельный участок 62, кадастровый номер земельного участка №.
В соответствии с п.п. 5,6 договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней со дня заключения настоящего договора.
Пунктом 7 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включаяурегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя указанных в технических условиях; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.
Пунктом 9 договора установлено, что заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе: выполнить возложенные на него мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройства заявителя, указанных в технических условиях; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств по электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки энергопринимающих устройств заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решение по схеме внешнего электроснабжения; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; надлежащим образом исполнить указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.
Согласно разделу 3 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550,00 руб. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в установленном договором порядке.
Договор, заключенный между ПАО «Россетти Сибирь» и ФИО1 соответствует приведенным правовым нормам, не оспорен и является действующим.
Согласно п. 10 Технических условий №, являющихся приложением к договору от ДД.ММ.ГГГГ, сетевая организация осуществляет: подготовку технических условий; обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).
Пунктом 10.2.1 определено, что сетевая организация обязуется выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями « Основных положений функционирования розничных рынков …).
В соответствии с п. 11 указанных Технических условий заявитель осуществляет: ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объекта к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности.
Как следует из материалов дела, ФИО1 исполнила принятые на себя по договору обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение, оплатив ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Россетти Сибирь» 550,00 руб., что подтверждается чек-ордером.
В ходе рассмотрения дела представителем ответчика представлен акт Ф №Т-03-799 от ДД.ММ.ГГГГ допуска приборов учета в эксплуатацию, акт о выполнении технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым сетевая организация исполнила условия договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь», направив информацию, в том числе в личный кабинет истца путем передачи по электронной почте, о чем представлен скриншот письма. Факт технологического присоединения был подтвержден истцом в ходе судебного заседания.
Как пояснила в судебном заседании представитель истца ФИО2 отправленное в адрес ФИО1 электронное сообщение об осуществлении технологического присоединения, не было доставлено в адрес истца по техническим причинам.
При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1 о понуждении сетевую компанию осуществить технологическое присоединение. Все что связано с дальнейшим вводом от установленного комплекса до энергопринимающего устройства истца не входит в обязанности ответчика, а является самостоятельной обязанностью заказчика, о чем стороны согласовали в договоре.
Пунктом 20 договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательства по настоящему договору, в случае, если оплата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществлении мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
Данное условие договора сторонами не оспорено и недействительным не признано.
Поскольку стороной ответчика нарушены сроки исполнения условий договора, суд считает правомерным определить к взысканию неустойку определенную договором: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 145 руб. (550 х 5%х 78дней), с чем стороны согласились.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключен для удовлетворения бытовых нужд ФИО1, т.е. в потребительских целях, следовательно, на правоотношения сторон распространяется действие Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей».
Поскольку в ходе судебного разбирательства подтвердился факт нарушения прав истца, длительность не исполнения договора о присоединении в части касающейся сетевой компании, отсутствие уважительных причин, суд считает правомерным взыскать с ответчика в пользу ФИО1 компенсация морального вреда. с учетом требований разумности и справедливости, в размере 1 000 руб.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Поскольку с ответчика в пользу истца была взыскана неустойка, денежная компенсация морального вреда за длительное неисполнение условий договора, с ответчика в пользу ФИО1 подлежит взысканию штраф в размере 1 572,50 руб. (3 145 руб. *50%).
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 700 руб.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, удовлетворить частично.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 неустойку в размере 2 145 руб., компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 1 572,50 руб.
Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 700 рублей.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Хакасия в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Абаканский городской суд.
Председательствующий Е.А. Мамаева
Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья Е.А. Мамаева