Дело № 2-466/2023 (2-11170/2022)

УИД № 50RS0002-01-2022-012206-51

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 января 2023 года г. Видное Московская область

Видновский городской суд Московкой области в составе председательствующего судьи Титова А.Н., при секретаре Павловой Е.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-466/2023 по исковому заявлению ФИО1 к ФИО6 о взыскании денежных средств уплаченных по договорам, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, возмещении судебных расходов,

Руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 - удовлетворить.

Взыскать с ФИО7 (ИНН № ОГРН №) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (место рождения <адрес>, вид на жительство серии № №) денежные средства уплаченные по договору оказания услуг по закупке ремонтно-строительных и отделочных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., неустойку за нарушение сроков оказания услуг по договору оказания услуг по закупке ремонтно-строительных и отделочных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., денежные средства уплаченные по договору бытового подряда на ремонт жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору бытового подряда на ремонт жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере <данные изъяты> руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты> руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов в большем размере – отказать.

Взыскать с ФИО8 (ИНН № ОГРН №) в бюджет муниципального образования Ленинский городской округ Московской области государственную пошлину в сумме <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.

Разъяснить, что ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, в Московский областной суд через Видновский городской суд <адрес>.

Судья А.Н. Титов