Резолютивная часть решения по делу № 2-557/2025 от 26.01.2026 - о взыскании неустойки, предварительной оплаты (аванса) по договору подряда в связи с неисполнением договора, и по встречному иску <обезличено>2 к Обществу с ограниченной ответственностью «АйСтудио Прожект» об установлении факта нахождения в ответчиком в трудовых отношения, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации, обязании перечисления страховых взносов, судебных расходов, компенсации морального вреда.

УИД 50RS0<данные изъяты>-40

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(резолютивная часть)

«08» декабря 2025 года <данные изъяты>

Зарайский городской суд <данные изъяты> в составе председательствующего судьи Бондаренко Н.П.,

с участием представителя истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску) Общества с ограниченной ответственностью «АйСтудио Прожект» по доверенности <данные изъяты>5,

при помощнике судьи <данные изъяты>4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело <данные изъяты> по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «АйСтудио Прожект» к <данные изъяты>2 о взыскании неустойки, предварительной оплаты (аванса) по договору подряда в связи с неисполнением договора, и по встречному иску <данные изъяты>2 к Обществу с ограниченной ответственностью «АйСтудио Прожект» об установлении факта нахождения в ответчиком в трудовых отношения, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации, обязании перечисления страховых взносов, судебных расходов, компенсации морального вреда,

руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «АйСтудио Прожект» удовлетворить.

Взыскать с <данные изъяты>2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АйСтудио Прожект» сумму выплаченного аванса в размере 491134 руб. по договору подряда от 13.03.2025 года <данные изъяты>-ОВ, неустойку за нарушение сроков выполнения работ (пени) в размере 142428 руб. 86 коп., расходы по оплате государственной пошлины 17671 руб.

Встречное исковое заявление <данные изъяты>2 к Обществу с ограниченной ответственностью «АйСтудио Прожект» об установлении факта нахождения в трудовых отношениях с <данные изъяты> по <данные изъяты>, взыскании задолженности по заработной плате за фактически отработанное время в размере 450000 руб., денежной компенсации за нарушение установленного срока выплаты заработной платы в размере 33800, 00 руб,, обязании ответчика начислить и уплатить страховые взносы за период трудовой деятельности истца с <данные изъяты> по <данные изъяты>, исходя из размера заработной платы; взыскании расходов на адвоката 41200 руб., компенсации морального вреда 30000 руб., оставить без удовлетворения.

На данное решение м.б подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Зарайский городской суд <данные изъяты> втечение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

С мотивированным решениемсуда лица, участвующие в делеЮ могут ознакомиться <данные изъяты>.

Судья Н.П.Бондаренко