Определение по делу № 2-1652/2023 от 27.09.2023

УИД: 66RS0010-01-2023-001504-18

Дело: 2-1652/2023

Мотивированное определение изготовлено 27.09.2023

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

27.09.2023 г. Нижний Тагил

Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области в составе

председательствующего судьи Станевич А.В.

при секретаре Шумихиной Н.К.,

с участием представителя истца (ответчика по встречному иску) ФИО1, представителя ответчика (истца по встречному иску) ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТагилЕвроСтрой» к ФИО3 о взыскании задолженности по договору подряда, встречному исковому заявлению ФИО3 к ООО «ТагилЕвроСтрой» о защите прав потребителей, взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

истец ООО «ТагилЕвроСтрой» обратился с иском к ФИО3 о взыскании задолженности по договору подряда.

В обоснование требований истец указал, что 10.02.2022 между ООО «ТагилЕвроСтрой» (Заказчик) и ФИО3 (Подрядчик) заключен договор подряда на выполнение отделочных работ согласно дизайна-проекта на объекте по адресу: (место расположения обезличено), (место расположения обезличено) (место расположения обезличено). Работы по договору выполнялись Подрядчиком отдельными этапами с составлением актов с указанием наименования выполненных работ, единиц измерения, количества, стоимости. Кроме того, по согласованию с Заказчиком Подрядчиком для исполнения работ были использованы материалы на общую сумму 15 295 руб. 91 коп. Истцом выполнены для ответчика работы и предоставлены материалы на общую сумму 1 078 439 руб. 04 коп. Заказчиком произведена оплата на общую сумму 501 527 руб. 33 коп. Задолженность в сумме 576 911 руб. 71 коп. ответчиком не оплачена, в связи с чем, истец обратился в суд с указанным иском.

Ответчик ФИО3 обратился к ООО «ТагилЕвроСтрой» со встречным иском о защите прав потребителей, взыскании неустойки.

В обоснование требований истец указал, что ООО «ТагилЕвроСтрой» нарушило предусмотренные договором от 10.02.2022 сроки выполнения работ на сумму 224 993 руб. 60 коп., которые должны были быть выполнены в срок не позднее 30.06.2022, в связи с чем, просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.07.2022 по 04.08.2022 в сумме 224 993 руб. 60 коп.

Представителем истца (ответчика по встречному иску) и представителем ответчика (истца по встречному иску) заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Истец и ответчик, извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились, ходатайств об отложении дела не заявляли.

С учетом положений статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело при данной явке.

Изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч. 2 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения мирового соглашения сторон.

При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. Определение суда об утверждении мирового соглашения сторон выносится по правилам, установленным главой 14.1 настоящего Кодекса. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований (ч. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч. 3 ст. 153.9 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение заключается в отношении предъявленных в суд исковых требований. Допускается включение в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства.

Согласно ст. 153.11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

В силу ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Согласно ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Стороны просят утвердить мировое соглашение на следующих условиях:

Ответчик ФИО3 признает весь объём выполненных ООО «ТагилЕвроСтрой» отделочных работ по Договору подряда от 10.02.2022г. на объекте, расположенном по адресу: (место расположения обезличено), (место расположения обезличено) указанных в актах № 1 от 03.02.2022, № 2 от 08.03.2022, № 4 от 04.08.2022 и № 5 от 20.01.2023, претензий к качеству и срокам их выполнения не имеет.

Ответчик ФИО3 частично признает исковые требования по исковому заявлению в части возмещения суммы заложенности по Договору подряда от 10.02.2022г. в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за выполненные ООО «ТагилЕвроСтрой» отделочные работы на объекте, расположенном по адресу: (место расположения обезличено).

Ответчик ФИО3 отказывается от встречного иска к ООО «ТагилЕвроСтрой» о взыскании нестойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда от 10.02.2022г. в сумме 224 933,60 рубля, а также отказывается предъявлять иные требования по данному Договору, в том числе по качеству выполненных отделочных работ на объекте, расположенном по адресу: (место расположения обезличено) (место расположения обезличено)., а также связанных с судебными расходами, по оплате услуг представителей (расходов на проезд и проживание), юридических услуг и т.д., за исключением тех, которые оговорены в настоящем мировом соглашении.

ООО «ТагилЕвроСтрой» отказывается от всех остальных требований о взыскании стоимости выполненных работ к ФИО3 по исковому заявлению в сумме 332 191,53 рубль, а также отказывается предъявлять иные требования, связанные с судебными расходами, в том числе по оплате услуг представителей (расходов на проезд и проживание), юридических услуг и т.д., за исключением тех, которые оговорены в настоящем мировом соглашении.

Ответчик обязуется перечислить денежные средства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей на расчетный счет Истца, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения мирового соглашения в суде.

Ответчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения мирового соглашения в суде перечислить Истцу на расчетный счёт уплаченную им государственную пошлину при подаче иска в размере 30 % от суммы, остальные 70 % государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче иска, возвращается ему из федерального бюджета.

Указанные в пункте 2 и 6 настоящего Мирового соглашения суммы Ответчик обязуется уплатить Истцу по следующим реквизитам:

Получатель: ООО «ТагилЕвроСтрой»;

ИНН: <***>;

ОГРН <***>;

Наименование банка: Уральский банк ПАО «Сбербанк» (место расположения обезличено);

БИК Банка: 046577674;

Расчетный счет: 40№...;

Корр. счет: 30№....

Ответчик и Истец подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 153.11 Гражданского процессуального кодекса РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Гражданского процессуального кодекса РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству Истца или Ответчика.

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Тагилстроевским районным судом г. Нижнего Тагила Свердловской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, поэтому суд полагает, что оно подлежит утверждению.

Судом разъяснено сторонам, что в соответствии с ч. 3 ст. 173, абз. 5 ст. 220, ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

ООО «ТагилЕвроСтрой» при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в сумме 9 521 руб. 92 коп. (л.д. 9).

Соответственно, ООО «ТагилЕвроСтрой» подлежит возврату государственная пошлина в сумме 6 665 руб. 34 коп. на основании ст. 93 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подп. 2 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины подается плательщиком государственной пошлины в орган (должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значимые действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины прилагаются подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных платежных документов. Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины принимает орган (должностное лицо), осуществляющий действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины осуществляется органом Федерального казначейства. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления о возврате.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39, 173, 224, 225, главой 14.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

утвердить мировое соглашение, заключенное в рамках гражданского дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТагилЕвроСтрой» к ФИО3 о взыскании задолженности по договору подряда, встречному исковому заявлению ФИО3 к ООО «ТагилЕвроСтрой» о защите прав потребителей, взыскании неустойки, согласно которому:

Ответчик ФИО3 признает весь объём выполненных ООО «ТагилЕвроСтрой» отделочных работ по Договору подряда от 10.02.2022г. на объекте, расположенном по адресу: (место расположения обезличено), (место расположения обезличено), (место расположения обезличено) указанных в актах № 1 от 03.02.2022, № 2 от 08.03.2022, № 4 от 04.08.2022 и № 5 от 20.01.2023, претензий к качеству и срокам их выполнения не имеет.

Ответчик ФИО3 отказывается от встречного иска к ООО «ТагилЕвроСтрой» о взыскании нестойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда от 10.02.2022г. в сумме 224 933,60 рубля, а также отказывается предъявлять иные требования по данному Договору, в том числе по качеству выполненных отделочных работ на объекте, расположенном по адресу: (место расположения обезличено)., а также связанных с судебными расходами, по оплате услуг представителей (расходов на проезд и проживание), юридических услуг и т.д., за исключением тех, которые оговорены в настоящем мировом соглашении.

Получатель: ООО «ТагилЕвроСтрой»;

ИНН: <***>;

ОГРН <***>;

Наименование банка: Уральский банк ПАО «Сбербанк» (место расположения обезличено);

БИК Банка: 046577674;

Расчетный счет: 40№...;

Корр. счет: 30№....

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ТагилЕвроСтрой» к ФИО3 о взыскании задолженности по договору подряда, встречному исковому заявлению ФИО3 к ООО «ТагилЕвроСтрой» о защите прав потребителей, взыскании неустойки прекратить.

Разъяснить обществу с ограниченной ответственностью «ТагилЕвроСтрой», ФИО3, что обращение в суд с теми же требованиями и по тем же основаниям не допускается.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ТагилЕвроСтрой» государственную пошлину в сумме 6 665 руб. 34 коп., уплаченную по платежному поручению № 74 от 23.05.2023.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции с подачей кассационной жалобы через Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области в течение одного месяца со дня вынесения определения.

Судья А.В. Станевич