Дело (номер обезличен)
УИД: 52RS0(номер обезличен)-49
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 октября 2023 года г.Кстово
Кстовский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Кузнецова Н.А., секретаря Беженар Д.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО7 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о признании условия договора недействительным, обязании произвести мероприятия, взыскании неустойки,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Центр и Приволжья», просит суд:
- признать недействительным условие типового договора (номер обезличен) об осуществлении технологического присоединения, заключенного между ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сетевой организацией и ФИО1 ФИО8 как заявителем, содержащееся в пункте 6 указанной договора, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора;
- обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» произвести мероприятия п технологическому присоединению по указанному договору в течение 4- месяцев начиная с (дата обезличена);
- взыскать неустойку по истечении 4-х месяцев с момента заключения договора судебную неустойку из расчета 2000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части неисполнения обязательства по технологическому присоединению по день фактического исполнения.
В обоснование иска указано, что в соответствии с условиями типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (номер обезличен), заключенного между ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сетевой организацией и ФИО1 ФИО9 как заявителем ПАО «Россети Центр и Приволжье» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения моих энергопринимающих устройств по адресу: (адрес обезличен), земельный участок с кадастровым (номер обезличен).
Пунктом 6 Договора срок выполнения мероприятий технологическому присоединению определен в 6 месяцев со дня заключен с договора.
При этом Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 Договора).
Плата за технологическое присоединение ею была оплачена 30.06.2023 г., с этой даты договор считается заключенным.
Считает, что с учетом превышения расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 15 метров, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 4 месяца (поскольку не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики), а указанный в договоре срок в 6 месяцев нарушает Правила и предусматривающий их принятие Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В связи с чем обратилась в суд с вышеуказанными требованиями.
В судебное заседание истец ФИО1 не явилась, извещена надлежаще, ранее в судебном заседании поддерживала исковые требования.
Представитель ПАО «Россети Центр и Привожье» ФИО5 возражает против удовлетворения исковых требований, согласно доводам отзыва.
Представитель третьего лица – Администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области ФИО3, надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилась, направил в суд ходатайство, в котором просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Суд, с учетом мнения представителя ответчика, руководствуясь ч.3 ст.167 ГПК РФ, полагает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие неявившихся лиц.
Выслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.
Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861.
Так, согласно подпункту "б" пункта 16 Правил в отношении заявителей, указанных в пункте 12(1) и 14 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней при условии одновременного выполнения требований:
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;
- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;
- отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;
- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности).
При несоблюдении любого из вышеперечисленных условий, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;
4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.
Таким образом, вышеуказанные сроки распространяются на случаи осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, при которых не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, а требуется лишь строительство от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств (строительство "последней мили").
Как установлено в судебном заседании, между ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сетевой организацией и ФИО1 ФИО10 как заявителем, заключен договор (номер обезличен) об осуществлении технологического присоединения, заключенного, содержащееся в пункте 6 указанной договора, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора.
Как следует из договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых устройств 10 кВт, категория напряжения 3, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 Квт, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.
Таким образом, в случае заявителя, с учетом превышения расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 15 метров, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 4 месяца (поскольку не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики), а указанный в договоре срок в 6 месяцев нарушает Правила и предусматривающий их принятие Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Как пояснил в судебном заседании представитель ПАО «Россети Центр и Приволжье» ФИО5, что шестимесячный срок исполнения договора был установлен по причине того, что для их исполнения от сетевой организации требуется выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционную программу.
Однако при этом не указывает какие именно необходимые для исполнения договора работы по строительству объектов электросетевого хозяйства включены в инвестиционную программу, а также не представила доказательств включения указанных работ в инвестиционную программу.
Таким образом, условие типового договора (номер обезличен) об осуществлении технологического присоединения, заключенного между ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сетевой организацией и ФИО1 ФИО11 как заявителем, содержащееся в пункте 6 указанной договора, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора, является недействительным.
Поскольку ФИО1 является заявителем, указанным в п.14 Правил (номер обезличен), на которого распространяется срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 4 месяца, суд считает необходимым обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» произвести мероприятия п технологическому присоединению по указанному договору в течение 4- месяцев.
Что касается даты отсчета начала действия договора, суд приходит к следующему.
Срок действия договора начинается с момента оплаты заявителем платы за технологическое присоединение.
Согласно п.15 Договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчётный счет сетевой организации.
Согласно платежному поручению (номер обезличен) от (дата обезличена) денежные средства поступили на расчётный счет сетевой организации (дата обезличена).
Следовательно, суд считает (дата обезличена) датой отсчета начала действия договора.
Требования ФИО1 ФИО12 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о взыскании неустойки по истечении 4-х месяцев с момента заключения договора судебную неустойку из расчета 2000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части неисполнения обязательства по технологическому присоединению по день фактического исполнения, суд считает, что они не подлежат удовлетворению, как заявленные преждевременно, поскольку 4 месяца с момента заключения договора еще не истекли ((дата обезличена)).
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 ФИО13 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о признании условия договора недействительным, обязании произвести мероприятия, взыскании неустойки удовлетворить частично.
Признать недействительным условие типового договора (номер обезличен) об осуществлении технологического присоединения, заключенного между ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сетевой организацией и ФИО1 ФИО14, как заявителем, содержащееся в пункте 6 указанной договора, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора.
Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» произвести мероприятия п технологическому присоединению по указанному договору в течение 4- месяцев начиная с (дата обезличена).
В удовлетворении исковых требований ФИО1 ФИО15 к ПАО «Россети Центр и Приволжье» о взыскании неустойки по истечении 4-х месяцев с момента заключения договора судебную неустойку из расчета 2000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части неисполнения обязательства по технологическому присоединению по день фактического исполнения – отказать.
Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кстовский городской суд Нижегородской области.
Судья Кстовского
городского суда
Нижегородской области: Н.А.Кузнецова