ОПРЕДЕЛЕНИЕ

дата Октябрьский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Орловой Т.А.,

при секретаре судебного заседания Гинеатулине Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-346/2023 по иску ФИО1 к ООО "Строительные системы" о взыскании денежных средств по договору подряда

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с указанным иском, в котором просил суд взыскать с ООО «Строительные системы» денежные средства в размере 233 200 рублей в счет оплаты работ по договору подряда №... от 17.09.2021г., денежные средства в размере 116 600 рублей в качестве неустойки, а также госпошлину в размере 6698 рублен.

В ходе судебного разбирательства ответчик ООО "Строительные системы" заявил встречное исковое заявление, в котором просит взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Строительные системы» неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 116 600 руб. 00 коп., неустойку за некачественное выполнение работ в размере 116 руб., 00 коп., уплаченную государственную пошлину в размере 5532 руб. 00 коп.

В судебном заседании от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого: «ФИО1 отказывается от исковых требований по делу в полном объеме, включая требования о взыскании 233200 рублей по договору, требований о взыскании неустойки в размере 116600 руб., а также от иных процентов за пользование денежными средствами. ООО "Строительные системы" отказывается от взыскания с истца неустойки по договору №... от 17.09.2021г., а также процентов за пользование денежными средствами, компенсации судебных расходов за проведенную экспертизу в размере 200000 руб., представительских расходов в какой бы сумме они не были. Судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6698 руб. возлагаются на ФИО1, а в размере 5532 руб. на ООО "Строительные системы"».

Истец ФИО1 ходатайство об утверждении мирового соглашения поддержал, просил его удовлетворить.

Представитель ответчика ООО "Строительные системы" ФИО2, действующая на основании доверенности поддержала заявленное ходатайство об утверждении мирового соглашения.

Третьи лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, причину неявки суду не сообщили, ходатайств об отложении слушания дела не поступало.

Согласно ст. 38 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

В силу ст. 173 ГПК РФ Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения мирового соглашения сторон.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц.

руководствуясь ст. 39, 173, 220-221 ГПК РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ФИО1 и ООО "Строительные системы" по условиям которого:

ФИО1 отказывается от исковых требований по делу в полном объеме, включая требования о взыскании 233200 рублей по договору, требований о взыскании неустойки в размере 116600 руб., а также от иных процентов за пользование денежными средствами.

ООО "Строительные системы" отказывается от взыскания с истца неустойки по договору №... от 17.09.2021г. в размере 115434 руб, а также процентов за пользование денежными средствами, компенсации судебных расходов за проведенную экспертизу в размере 200000 руб., представительских расходов в какой бы сумме они не были.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6698 руб. возлагаются на ФИО1, а в размере 5532 руб. на ООО "Строительные системы". Последствия, предусмотренные ст. 220-221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

Производство по гражданскому делу № 2-346/2023 по иску ФИО1 к ООО "Строительные системы" о взыскании денежных средств по договору подряда.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течении одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья: /подпись/ Т.А. Орлова

Копия верна

Судья

Секретарь