Дело №

50RS0№-96

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

7 июля 2025 года <адрес>

Подольский городской суд <адрес>

в составе председательствующего судьи Гулуа А.Л.,

при секретаре судебного заседания ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальном предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителей, расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, расходов по оплате юридических услуг,

Руководствуясь ст.194-199, 233-237 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 (паспорт №) к индивидуальном предпринимателю ФИО2 (ОГНИП №, ИНН №) о защите прав потребителей, расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, расходов по оплате юридических услуг - удовлетворить частично.

Расторгнуть договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО2.

Взыскать в пользу ФИО1 с индивидуального предпринимателя ФИО2 денежные средства в размере 1602900 рублей, неустойку в размере 1490697 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей, штраф в размере 500000 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 40000 рублей.

В удовлетворении требований ФИО1 к индивидуальном предпринимателю ФИО2 о взыскании компенсации морального вреда, штрафа, расходов по оплате юридических услуг, в размерах, превышающих взысканный отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход бюджета <адрес> Подольск государственную пошлину в размере 49455,18 рублей.

Заочное решение может быть обжаловано не явившимися ответчиком путем подачи заявления о его отмене в Подольский городской суд в течение 07 дней со дня получения заочного решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд через Подольский городской суд в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Председательствующий судья Гулуа А.Л.