Дело № 2-3991/2023

УИД 60RS0001-01-2023-005917-16

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

14 сентября 2023 года город Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Фишовой О.С.

при секретаре Кузьминой И.Г.

с участием истца ФИО1,

ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2 о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, в обоснование указав, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком был заключен договор подряда № №, согласно которому ответчик принял на себя обязательства построить и установить каркасную деревянную баню размером 2,3 на 4,5 метра по адресу: <адрес>, а истец обязалась оплатить указанные работы. Срок окончания работ по договору – ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии пунктом 2.3 договора подряда истец ДД.ММ.ГГГГ внесла авансовый платеж в размере 147 900 руб.

Однако, в срок до ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время работы по договору подряда не выполнены ответчиком.

С учетом изложенного истец просит суд расторгнуть договор подряда № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ней и ответчиком, взыскать с ответчика денежные средства в размере 366 200 руб., из которых 243 000 руб. – сумма неустойки за просрочку выполнения работ по договору, 73 200 руб. – неустойка за просрочку выполнения требований потребителя, 50 000 руб. – моральный вред.

В судебном заседании истец ФИО1 и ответчик ИП ФИО2 заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного между сторонами, по условиям которого:

1. ИП ФИО2 выплачивает ФИО1 денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления на банковский счет истца по номеру телефона №.

2. В случае нарушения установленного срока оплаты ИП ФИО2 выплачивает ФИО1 1 % (один процент) от суммы долга (100 000 (сто тысяч рублей) за каждый день просрочки.

Согласно ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) при заключении сторонами мирового соглашения производство по делу прекращается.

Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены.

Суд, исследовав фактические обстоятельства спора, представленные сторонами доводы и доказательства, приходит к выводу о том, что мировое соглашение, не противоречит закону, не нарушает интересов иных лиц. При таких обстоятельствах, учитывая, что мировое соглашение заключено сторонами в письменной форме и подписано ими, оно подлежит утверждению.

Руководствуясь ст.ст. 39, 220, 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить по делу мировое соглашение, заключенное между истцом ФИО1 и ответчиком индивидуальным предпринимателем ФИО2 на следующих условиях:

1. ИП ФИО2 выплачивает ФИО1 денежные средства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в срок до 5 октября 2023 года путем перечисления на банковский счет истца по номеру телефона №.

2. В случае нарушения установленного срока оплаты ИП ФИО2 выплачивает ФИО1 1 % (один процент) от суммы долга (100 000 (сто тысяч рублей) за каждый день просрочки.

Производство по делу прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения определения.

Судья О.С. Фишова