УИД 77RS0020-02-2025-003264-26
Дело № 2-3452/2025
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
адрес 05 ноября 2025 года
Перовский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кондрашкиной Е.Н., при секретаре судебного заседания фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3452/2025 по иску ФИО1 к ООО «Респект» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, встречного иска ООО «Респект» к ФИО1 о взыскании денежных средств, неустойки.
Руководствуясь ст. ст. 193-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования - удовлетворить частично.
Расторгнуть договор подряда от 19.02.2024 г. заключенный между ФИО1 и ООО «Ренспект» на строительство индивидуального жилого дома.
Взыскать с ООО «Респект» в пользу ФИО1 излишне уплаченные денежные средства по договору подряда от 19.02.2024 г. в размере сумма, стоимость некачественно выполненных работ по договору подряда от 19.02.2024 г. в размере сумма, стоимость работ по устранению выявленных недостатков выполненных по договору подряда от 19.02.2024 г. в размере сумма, неустойку за нарушение сроков сдачи выполненных работ по договору подряда от 19.02.2024 г. за период с 08.06.2024 г. по 20.03.2025 г. в размере сумма, расходы по заключению эксперта в размере сумма, компенсацию морального вреда сумма, юридические расходы в размере сумма, расходы на проведение судебной строительно-технической экспертизы в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма штраф в размере сумма
В удовлетворении встречных исковых требований ООО «Респект» к ФИО1 о взыскании денежных средств, неустойки – отказать.
Взыскать с ООО «Респект» в пользу ООО Центр Независимых Судебных Экспертных исследований» расходы по проведению судебной строительно-технической экспертизы в размере сумма
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Перовский районный суд адрес в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья фио