УИД 48RS0001-01-2025-002317-90

Дело № 2-3742/2025

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 сентября 2025 года город Липецк

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего Фроловой О.Ф.

при секретаре Гнеушевой Я.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело иску Управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области к обществу с ограниченной ответственностью «Юникрон» о возложении обязанности представить отчетную документацию, взыскании судебной неустойки

УСТАНОВИЛ:

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Юникрон» (далее – ООО «Юникрон») о возложении обязанности представить отчетную документацию, включая научный отчет, взыскании судебной неустойки. В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что 28 ноября 1992 года решением Малого совета Белгородского областного Совета народных депутатов «Об утверждении дополнительного списка охраняемых памятников истории и культуры» № 135 принят на государственную охрану объект культурного наследия регионального значения «Здание», расположенный по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р вышеназванному объекту культурного наследия присвоен регистрационный №. Указанное здание с ДД.ММ.ГГГГ находится в собственности Старооскольского городского округа <адрес> и с ДД.ММ.ГГГГ в пользовании на праве оперативного управления у муниципального бюджетного учреждения культуры «Старооскольский художественный музей». На основании распоряжения <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп «О создании управления государственной охраны объектов культурного наследия <адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории <адрес>, осуществляет управление государственной охраны объектов культурного наследия <адрес>. В соответствии с Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия <адрес>, утвержденным постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-пп, Управление является органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия по региональному государственному контролю (надзору) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия. ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа и ООО «ДСПИ Груп» заключен муниципальный контракт № Ф.2023-34, по условиям которого ООО «ДСПИ Груп» обязуется выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ года между МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа и ООО «ДСПИ Груп» заключено дополнительное соглашение № «Об изменении и дополнении муниципального контракта № Ф.2023-34 от ДД.ММ.ГГГГ», согласно которому срок выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>, продлен до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа и ООО «Юникрон» заключен муниципальный контракт № по осуществлению ООО «Юникрон» авторского надзора за проведением работ по сохранению вышеуказанного объекта культурного наследия. ДД.ММ.ГГГГ приказом генерального директора ООО «Юникрон» ФИО2 в целях обеспечения качества и сроков выполнения обязательств по осуществлению авторского надзора и научного руководства за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>, назначено ответственное лицо за осуществление авторского и научного руководства - главный инженер проекта по объектам культурного наследия ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ Управлением ООО «ДСПИ Груп» выдано разрешение № на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Авторский надзор и научное руководство осуществляло ООО «Юникрон» в лице главного инженера ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ Управлением ООО «ДСПИ Груп» выдано разрешение № на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Авторский надзор и научное руководство осуществляло ООО «Юникрон» в лице главного инженера ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на основании письма директора МКУ «Управление капитального строительства» срок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>, ООО «ДСПИ Груп» продлен до ввода объекта в эксплуатацию. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ООО «ДСПИ Груп» выдано разрешение № на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Авторский надзор и научное руководство осуществляло ООО «Юникрон» в лице главного инженера ФИО3 Таким образом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСПИ Груп» проведены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>. В соответствии с указанными разрешениями научное руководство и авторский надзор за проведением работ осуществляло ООО «Юникрон» в лице главного инженера проекта ФИО3 В соответствии п. 8 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ приемка работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия осуществляется собственником или иным законным владельцем указанного объекта культурного наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия, при участии соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ. Обязательными условиями приемки работ являются утверждение соответствующим органом охраны объектов культурного наследия отчетной документации, предусмотренной пунктом 7 настоящей статьи, и выдача им акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. Сроки проведения работ по разрешениям: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ истекли, работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения выполнены, а отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах, до настоящего времени ООО «Юникрон» истцу не представлена. Учитывая изложенные обстоятельства, истец просит возложить на ответчика обязанность в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения по настоящему делу предоставить Управлению государственной охраны объектов культурного наследия <адрес> отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах по выданным истцом разрешениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>; установить и взыскать судебную неустойку в порядке статьи 308.3 ГК РФ с ООО «Юникрон» в пользу Управления государственной охраны объектов культурного наследия <адрес> в размере 50000 руб. за каждый месяц просрочки исполнения решения суда в части предоставления истцу отчетной документации, включая научный отчет.

Определением суда (протокольно) к участию в деле в качестве третьего лица привлечено МКО Управление капитального строительства <адрес>.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте его проведения извещены своевременно и надлежащим образом, представитель истца просил о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ранее в судебном заседании представитель истца - Управления государственной охраны объектов культурного наследия <адрес> ФИО1 исковые требования поддержал в полном объеме, ссылаясь на доводы, изложенные в исковом заявлении.

Ранее в судебном заседании представитель ответчика ООО «Юникрон» иск не признал, ссылаясь на то, что в соответствии с условиями муниципального контракта №, ответчик принял на себя обязательства оказывать услуги по осуществлению авторского надзора за проведением капитального ремонта объекта «Капитальный ремонт МКУК «Старооскольский художественный музей» (работы по сохранению объекта регионального значения «Здание»), в соответствии с законодательством РФ, строительными нормами и правилами, а также в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». При этом научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия регламентируется ГОСТР-56200-2014. Полагал, что у ответчика отсутствуют обязательства по научному руководству и авторскому надзору по выданным истцом разрешениям. При этом цена контракта № составляет 41297 руб. – 0,2% от цены контракта №, осуществлять авторский надзор по иным контрактам ответчик не обязан. В то же время, в выданном истцом разрешении № от ДД.ММ.ГГГГ указан муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-88, к которому ООО «Юникрон» не имеет никакого отношения.

Судом принято решение о рассмотрении дела в порядке заочного производства.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ).

В силу пункта 1 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 настоящей статьи, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 настоящей статьи, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регионального значения осуществляются региональным органом охраны объектов культурного наследия (подпункт 2 пункта 2 стати 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ).

В соответствии с пунктом 7 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, после выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия лицо, осуществлявшее научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их проведением, в течение девяноста рабочих дней со дня выполнения указанных работ представляет в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах. Указанный орган утверждает представленную ему отчетную документацию в течение тридцати рабочих дней со дня ее представления в случае, если работы по сохранению объекта культурного наследия выполнены в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей. Состав и порядок утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия устанавливаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия осуществляется собственником или иным законным владельцем указанного объекта культурного наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия, при участии соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ.

Обязательными условиями приемки работ являются утверждение соответствующим органом охраны объектов культурного наследия отчетной документации, предусмотренной пунктом 7 настоящей статьи, и выдача им акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (пункт 8 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ).

Как установлено судом и следует из материалов дела, на основании распоряжения Правительства Белгородской области от 26 октября 2015 года № 548-рп «О создании управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области» с 1 января 2016 года полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, осуществляет управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.

В соответствии с Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 14 декабря 2015 года № 453-пп, Управление является органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия по региональному государственному контролю (надзору) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия.

28 ноября 1992 года решением Малого совета Белгородского областного Совета народных депутатов «Об утверждении дополнительного списка охраняемых памятников истории и культуры» № принят на государственную охрану объект культурного наследия регионального значения «Здание», расположенный по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>.

Указанное здание с ДД.ММ.ГГГГ находится в собственности Старооскольского городского округа <адрес> и с ДД.ММ.ГГГГ в пользовании на праве оперативного управления у муниципального бюджетного учреждения культуры «Старооскольский художественный музей».

Между МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа и ООО «ДСПИ Груп» заключен муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-34, по условиям которого ООО «ДСПИ Груп» приняло на себя обязательства выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Цена контракта 22 675 670,87 руб.

Между МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (заказчик) и ООО «Юникрон» (исполнитель) заключен муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №, по условиям которого заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательства оказывать заказчику услуги по осуществлению авторского надзора за проведением капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт МКУК «Старооскольский художественный музей» (работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание»), расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа и ООО «ДСПИ Груп» заключено дополнительное соглашение № «Об изменении и дополнении муниципального контракта № Ф.2023-34 от ДД.ММ.ГГГГ», согласно которому срок выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>, продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (заказчик) и ООО «ДСПИ Груп» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № Ф.2023-88, по условиям которого подрядчик в соответствии с установленной в статье II ценой настоящего контракта, расчетом цены контракта, локальными сметными расчетами, сметой контракта выполнит работы по капитальном ремонту МБУК «Старооскольский художественный музей» (работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание»), <адрес>. Срок проведения работ – до ДД.ММ.ГГГГ. Цена контракта составляет 9 354 132,13 руб. Таким образом, между МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа и ООО «ДСПИ Груп» заключен муниципальный контракт на проведение дополнительных видов работ в рамках капитального ремонта МБУК «Старооскольский художественный музей» (работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения), не предусмотренных ранее заключенным муниципальным контактом контракт ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-34, сторонами определена стоимость этих работ - 9 354 132,13 руб.

На основании письма директора МКУ «Управление капитального строительства» от ДД.ММ.ГГГГ срок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес>, ООО «ДСПИ Груп» продлен до ввода объекта в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГ истцом - Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области ООО «ДСПИ Груп» выдано разрешение № на проведение работ по сохранению вышеназванного объекта культурного наследия регионального значения, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В данном разрешении указано, что авторский надзор и научное руководство осуществляет главный инженер проекта ООО «Юникрон» ФИО3 Основание для выдачи разрешения – контракт от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-34.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области ООО «ДСПИ Груп» выдано разрешение № на проведение работ по сохранению вышеназванного объекта культурного наследия регионального значения, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В данном разрешении указано, что авторский надзор и научное руководство осуществляет главный инженер проекта ООО «Юникрон» ФИО3 Основание для выдачи разрешения - контракт от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-34, доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №, контракт от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-88.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ООО «ДСПИ Груп» выдано разрешение № на проведение работ по сохранению вышеуказанного объекта культурного наследия регионального значения сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В данном разрешении указано, что авторский надзор и научное руководство осуществляет главный инженер проекта ООО «Юникрон» ФИО3 Основание для выдачи разрешения - контракт от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-34, доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №, контракт от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-88, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №-П.

Истец просит возложить на ответчика обязанность предоставить отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах по выданным истцом разрешениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: Белгородская область, Старооскольский городской округ, <адрес>.

В соответствии с ГОСТ 26200-2014, научное руководство и авторский надзор за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия осуществляется на основании договора, заключенного между заказчиком и юридическим или физическим лицом, разработавшим научно-проектную документацию.

ГОСТ 26200-2014 предусмотрена необходимость предоставления после выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия научно-реставрационного отчета в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия.

Научно-реставрационный отчет – это заключительный раздел научно-проектной документации включающий текстовые, графические и фотографические материалы, содержащие данные о проведенных комплексных научных исследованиях в процессе производства работ, принятых на их основе проектных решениях и их реализации при осуществлении производственных работ, а также характеризующие объект культурного наследия до начала, в процессе и после завершения работ.

Согласно подразделу 2 раздела 2 муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, ООО «Юникрон» в рамках осуществления авторского надзора за проведением капитального ремонта вышеуказанного объекта культурного наследия, обязуется:

- осуществлять авторский надзор в соответствии с законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами, а также в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

Муниципальным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ № не предусмотрена обязанность ООО «Юникрон» по осуществлению научного руководства за проведением работ капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт МКУК «Старооскольский художественный музей», которая бы являлась основанием для представления истцу как региональному органу охраны объектов культурного наследия, научно-реставрационного отчета.

Сведений о заключении между МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (заказчик) и ООО «Юникрон» дополнительного соглашения, предусматривающего возложение на исполнителя обязанности по научному руководству, материалы дела не содержат.

Кроме того, муниципальным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ № установлена его цена в размере 41297 руб., которая определена в соответствии с п. 173 методики от ДД.ММ.ГГГГ №/пр, в размере 0,2% от стоимости работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-34.

Вместе с тем, истцом выданы разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, основанием для выдачи которых является муниципальный контракт контракт от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-34, а также муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-88, цена которого составляет 9 354 132,13 руб.

Однако стоимость работ по авторскому надзору в соответствии с муниципальным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ № определена согласно требованиям от ДД.ММ.ГГГГ №/пр исходя только из стоимости работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ № Ф.2023-34.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных истцом требований о возложении на ответчика обязанности предоставить отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах по выданным истцом разрешениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: <адрес>, Старооскольский городской округ, <адрес> взыскании судебной неустойки.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области к обществу с ограниченной ответственностью «Юникрон» о возложении обязанности в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения по настоящему делу предоставить Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах по выданным истцом разрешениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание», расположенного по адресу: Белгородская область, Старооскольский городской округ, <адрес>, установлении и взыскании судебной неустойки в порядке статьи 308.3 ГК РФ с ООО «Юникрон» в пользу Управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области в размере 50000 руб. за каждый месяц просрочки исполнения решения суда в части предоставления истцу отчетной документации, включая научный отчет, отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий (подпись) О.Ф. Фролова

Мотивированное заочное решение изготовлено 13 октября 2025 года.