Дело №02-1783/2023
УИД 77RS0008-02-2022-003685-30
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения
03 июля 2023 года город Москва
Зеленоградский районный суд адрес в составе
председательствующего судьи Романовской А.А.,
при секретаре Новикове М.А,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-1783/2023 по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился в суд с иском к ИП ФИО2 о взыскании неустойки в размере 4 938 533 рубля и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителей, указав, что 10 февраля 2022 года Зеленоградским районным судом г. Москвы вынесено решение по гражданскому делу №2-172/2022. Решением постановлено: взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору в размере 2 991 171 руб., неустойку в размере 800 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 1000000 рублей, а всего взыскать 4 801 171 (четыре миллиона восемьсот одну тысячу сто семьдесят один) рубль. 12 июля 2022 года решение вступило в законную силу. Указанным решением неустойка взыскана за период с 02 ноября 2021 года по 10 февраля 2022 года, однако после указанного решения Ответчик денежные средства не вернул, продолжает удерживать их. 30 марта 2022 года в адрес ответчика была направлена претензия, ответа не поступило. На основании изложенного истец просит суд взыскать неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате оплаченных по договору денежных средств в размере 4 938 533 рубля и штраф, в порядке ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» в размере 50 % от суммы, присужденной судом.
В судебном заседании истец ФИО1 и ИП ФИО2 в лице своего представителя ФИО3, уполномоченной доверенностью на заключение мирового соглашения выразили желание заключить мировое соглашение на условиях, изложенных в письменном тексте мирового соглашения.
Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 173, 220, 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
Истец, его представитель, представитель ответчика в судебном заседании не возражали против заключения по делу мирового соглашения.
Согласно ст. 220 Гражданского процессуального кодекса РФ суд прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит действующему законодательству, совершено в интересах сторон, участвующих в деле, и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает права и охраняемые законом интересы иных лиц, суд полагает возможным утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу.
Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 224 и 225, 194-198 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ :
Утвердить мировое соглашение между истцом ФИО1 и ответчиком ИП «Громовым Ф.С.», по условиям которого:
1.В производстве Зеленоградского районного суда г. Москвы находится гражданское дело №02-1783/2023 по иску Истца к Ответчику о взыскании неустойки за нарушение срока возврата денежных средств по договору подряда ... от 19 февраля 2021 года, а также штрафов за неудовлетворение требований о выплате неустойки и суммы госпошлин.
2.На руках у Истца находится исполнительный документ по делу №02-0172/2022 (02- 3590/2021), выданный по Определению Зеленоградского районного суда г. Москвы об индексации присужденных сумм на 509 903.18 рублей.
3.В соответствии со статьями 39 и 173 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации Истец и Ответчик по обоюдному согласию и с целью устранения возникшего спора, явившегося причиной для предъявления исков, указанных в п. 1 Соглашения, заключают настоящее Мировое соглашение, по условиям которого:
3.1 Истец отказывается от исковых требований полностью по делу №02-1783/2023, обязуется не предъявлять исполнительные листы к исполнению по гражданскому делу № 02-3953/2022, по гражданскому делу № 02-0277/2023 и по гражданскому делу №2-0172/2022, обязуется не требовать индексации присужденных сумм за неучтенный период по гражданскому делу №02-0172/2022 (02-3590/2021), а также обязуется не предъявлять новых исковых заявлений о взыскании неустойки и иных штрафных санкций и судебных издержек в связи с нарушением Договора подряда ... от 19 февраля 2021г.
3.2 Ответчик выплачивает Истцу сумму в размере 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей в качестве неустойки, штрафных санкций, возмещение госпошлин и иных судебных расходов, которые возникли в связи с нарушением Договора подряда ... от 19 февраля 2021г.
3.3 Ответчик обязуется выплатить сумму в размере 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей в следующем порядке:
1 ЭТАП - сумму в размере 100 000 (сто тысяч) рублей Ответчик выплатил Истцу путем перечисления на его расчетный счет до подписания настоящего Мирового соглашения.
2 ЭТАП - сумму в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей Ответчик обязуется выплатить Истцу путем открытия безотзывного покрытого аккредитива в ПАО Сбербанк (далее - «Исполняющий банк»), не позднее дня подписания настоящего соглашения на следующих условиях:
- Плательщик: ФИО4 в интересах Ответчика ИП ФИО2
- Срок действия аккредитива - 90 (девяносто) дней с даты открытия аккредитива.
- Способ исполнения: по представлении документов.
- Платеж в размере 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек осуществляется при представлении Истцом ФИО1 в Исполняющий банк следующих документов: - Определение Зеленоградского районного суда г. Москвы об утверждении мирового соглашения между Истцом и Ответчиком по гражданскому делу № 02-1783/2023. Банк получателя: ПАР Сбербанк
Расчетный счет: ... БИК: ...
Кор, счет: ...
Получатель: ФИО1
В случае неоткрытия Ответчиком безотзывного покрытого аккредитива в установленный срок настоящее Соглашение признается недействительным, у Истца не возникает обязанностей, предусмотренных п. 3.1, 3.4 Соглашения.
4..Истец подтверждает, что указанная в п.3.2 настоящего Мирового соглашения сумма в размере 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей в полной мере компенсирует неустойку и иные штрафные санкции, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей и иными правовыми актами, по Договору подряда ... от 19 февраля 2021г. Настоящим Истец также подтверждает, что каких-либо претензий к Ответчику по Договору подряда ... от 19 февраля 2021г. не имеет.
5.Стороны подтверждают, что денежная сумма, указанная в п. 3.2 настоящего Соглашения определена с учетом ранее выплаченной присужденной по делу №2- 1783/2023 (2-1731/2022) денежной суммы, в связи с чем Ответчик не вправе после утверждения настоящего мирового соглашения и прекращения производства по делу заявлять о повороте решения суда в этой части, а выплаченная денежная сумма не будет являться неосновательным обогащением Истца.
6.Положения ст.ст. 39,173, 221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны. Последствия заключения мирового соглашения известны.
7.Настоящее мировое соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Производство по гражданскому делу № 02-1783/2023 по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителей прекратить.
Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.
Судья А.А. Романовская