Определение

6 сентября 2023 г. г. Новомосковск

Новомосковский районный суд Тульской области в составе председательствующего Кончаковой С.А. при секретаре Вшивковой Е.В.,

с участием истца ФИО1, его представителя по заявлению ФИО2, ответчика ФИО3, его представителя по доверенности ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1922/2023 по иску ФИО1 к ФИО3 об обязании выполнить работы по договору подряда, взыскании неустойки,

установил:

ФИО1 обратился в суд с указанным иском к ФИО3, указав в обоснование, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером № с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес> 13.10.2021 между сторонами заключен договор подряда, согласно которому ФИО3 обязался выполнить следующие работы, а именно в срок до 01.06.2022. провести в дом коммуникации – газ, водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, залить отмостки вокруг дома шириной 70 см, установить и подключить в доме двухконтурный газовый котел, установить по границам земельного участка металлический забор высотой не менее 1 м 80 см от уровня земли; до конца 2022 г. осуществить строительство дороги с щебеночным покрытием для подъезда к дому. Истец свои обязательства по договора выполнил, произведя оплату работ в размере <данные изъяты> руб. Ответчиком работы по договору не произведены. Ссылаясь на положения Закона РФ «О защите прав потребителей», истец просил суд обязать ответчика ФИО3 в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить следующие работы в принадлежащем ему доме, расположенном по адресу: <адрес>: провести в дом коммуникации – газ, водоснабжение, водоотведение; произвести залив отмостки вокруг дома шириной не менее 70 см; установить и подключить в доме двухконтурный газовый котел; по границам земельного участка установить металлический забор высотой не менее 1 метра 80 см от уровня земли; осуществить строительство дороги с щебеночным покрытием для подъезда к дому. В случае неисполнения судебного решения в течение двух месяцев установить и взыскать с ответчика неустойку, предусмотренную ст.308.3 ГК РФ в размере <данные изъяты> руб. за каждый месяц просрочки исполнения судебного акта по день исполнения решения суда, взыскать настойку в размере <данные изъяты> руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> руб.

.В судебном заседании истец ФИО1 и ответчик ФИО3 ходатайствовали об утверждении мирового соглашения, согласно которому стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Ответчик ФИО3 передает, а истец ФИО1 принимает в свою собственность денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет оплаты компенсации за металлический забор высотой не менее 1 м 80 см, возведенный по границам земельного участка истцом самостоятельно. Денежные средства должны быть переданы ответчиком истцу в день заключения мирового соглашения.

2. Ответчик ФИО3 принятые на себя обязательства по проведению в дом коммуникаций по газу, водоснабжению и водоотведению, выполнил (дорога до дома Истца построена, трубопроводы по газоснабжению и водоотведению проложены) Истец претензий к Ответчику не имеет.

3. Ответчик ФИО3 обязуется передать, а истец ФИО1 принять в счет компенсации неустойки по иску <данные изъяты> руб., которые ответчик обязуется выплатить в течение месяца с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения, то есть до 6 октября 2023 г. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет №, открытый, в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1.

4. Истец ФИО1 от всех остальных исковых требований по предъявленному иску к Ответчику ФИО3 полностью отказывается.

5. Условия, предусмотренные настоящим Мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные имущественные и неимущественные обязательства Сторон с момента вступления настоящего мирового соглашения в силу.

6. Судебные расходы по рассматриваемому гражданскому делу, возлагаются на каждую из Сторон, понесшую эти расходы, и Сторонами друг другу и не возмещаются.

Согласно ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением, при этом суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

К материалам дела приобщено письменное мировое соглашение, подписанное истцом ФИО1 и ответчиком ФИО3 Условия мирового соглашения занесены также в протокол судебного заседания.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ.

Учитывая, что мировое соглашение, заключённое сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст.ст.39,153.10, 173. п.4 ст.220 ГПК РФ, суд

определил:

утвердить мировое соглашение, заключённое между ФИО1 и ФИО3, в соответствии с которым стороны определили, что ответчик ФИО3 передает, а истец ФИО1 принимает в свою собственность денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет оплаты компенсации за металлический забор высотой не менее 1 м 80 см, возведенный по границам земельного участка истцом самостоятельно. Денежные средства должны быть переданы ответчиком истцу в день заключения мирового соглашения. Ответчик ФИО3 принятые на себя обязательства по проведению в дом коммуникаций по газу, водоснабжению и водоотведению, выполнил (дорога до дома истца построена, трубопроводы по газоснабжению и водоотведению проложены) истец претензий к ответчику не имеет. Ответчик ФИО3 обязуется передать, а истец ФИО1 принять в счет компенсации неустойки по иску <данные изъяты> руб., которые ответчик обязуется выплатить в течение месяца с даты утверждения судом настоящего мирового соглашения, то есть до 06.10.2023. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет №, открытый, в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1.

Истец ФИО1 от всех остальных исковых требований по предъявленному иску к ответчику ФИО3 полностью отказывается.

Условия, предусмотренные настоящим мировым соглашением, являются окончательными и в полном объеме определяют взаимные имущественные и неимущественные обязательства сторон с момента вступления настоящего мирового соглашения в силу.

Судебные расходы по данному гражданскому делу, возлагаются на каждую из сторон, понесшую эти расходы, и сторонами друг другу и не возмещаются.

Производство по делу дело № 2-1922/2023 по исковому заявлению ФИО1 к ФИО3 об обязании выполнить работы по договору подряда, взыскании неустойки прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья С.А.Кончакова