Резолютивная часть решения по делу № 02-2998/2023~М-2783/2023 от 10.08.2023.

Дело № 2-2998/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 августа 2023 года Чертановский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фиоА, при помощнике фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-2998/2023 по исковому заявлению ФИО1 к ООО «Зодчий» о взыскании неустойки в связи с нарушением срока исполнения обязательств по договору подряда.

руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 – удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Зодчий» в пользу ФИО1 неустойку в связи с нарушением срока исполнения обязательств по договору подряда с требованиями взыскать с ответчика ООО «Зодчий» в пользу истца ФИО1 неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере сумма за период с 27.09.2019 по 25.10.2019 г., по договору подряда №Т0101406-СГ.

В удовлетворении остальной части иска – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через Чертановский районный суд.

Судья