РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 мая 2025 года р.п.Некрасовское Ярославская область

Некрасовский районный суд Ярославской области в составе: председательствующего судьи Сиротенко Н.А.,

при секретаре Хировой О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 к ФИО5 о признании недействительным договора об осуществлении технологического присоединения в части, возложении обязанности исполнить договор, взыскании судебной неустойки,

установил:

ФИО4 обратился в суд с иском к ФИО5 о признании недействительным условия договора об осуществлении технологического присоединения №, заключенного между ФИО5 согласно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств по адресу: <адрес>, Боровской с/с <адрес>, (кадастровый номер земельного участка № – в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, взыскании судебной неустойки из расчета 1000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения и компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей. В обоснование заявленных требований истец указал, что между сторонами заключен договор № об осуществлении технологического присоединения, энергопринимающих устройств: малоэтажной жилой застройки, расположенного по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером № Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен в 6 месяцев со дня заключения договора. Плата за технологическое присоединение им была внесена. Последний платеж необходимо было внести после технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, данный срок не может превышать 30 рабочих дней – для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил при соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающий устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; расстояние от существующих электрических сетей до границ участка составляет менее 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися законными владельцами земельных участков, расположенных между ближайшим объектом электрической сети; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционные программы сетевых организаций. Данные условия им соблюдены, а именно: технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ, расстояние от существующих электрических сетей до границ участка составляет менее 15 метров, а реконструкция опоры № ВЛ-0,4 кВ № в части монтажа ответвительной арматуры в сторону ВЛ-0,4 кВ не включена в инвестиционную программу сетевой организации, в связи с чем, от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных в инвестиционные программы сетевых организаций. Условие о сроке оказания услуг по технологическому присоединению (30 рабочих дней) предусмотрено нормативно-правовым актом, следовательно, действует вне зависимости от наличия данного условия в тексте договора. Недопустимое условие договора ущемляет его права, как потребителя, в связи с чем, просит признать п. 5 договора недействительным, возложить на ответчика обязанность произвести мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Учитывая, что срок исполнения обязательств ответчика по договору составляет 30 рабочих дней, а именно, до ДД.ММ.ГГГГ, считает справедливым определение срока исполнения решения суда – 10 дней со дня вступления его в законную силу со взысканием по истечении данного срока судебной неустойки в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки.

Истец ФИО4 в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Ответчик ФИО5» в суд своего представителя не направил, представил отзыв, в котором просил отказать в удовлетворении иска, указав о том, что в соответствии с техническими условиями к спорному договору № сетевой организации необходимо выполнить реконструкцию существующего электросетевого хозяйства – опоры № Вл-0,4 кВ № в части монтажа ответвительной арматуры в сторону ВЛ-0,4 кВ. Срок выполнения мероприятий по договору установлен в соответствии с требованиями подп. «б» п. 16 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, так как в рамках исполнения данного договора ФИО5 требуется выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (реконструкция опоры ВЛ-0,4 кВ). Учитывая необходимость проведения работ по реконструкции, срок по договору не может составлять 30 рабочих дней. Кроме того в силу п.11.1-11.3 – Технических условий, заявитель ФИО4 обязан предусмотреть строительство ВЛИ/КЛ 0,4 кВ от точки присоединения на границе земельного участка до ВРУ; укомплектовать ВРУ защитой от перенапряжения, вводным коммутационнным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающей контроль величины максимальной мощности; оснастить ВРУ защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения, провести необходимые измерения и испытания электрооборудования. Со стороны сетевой организации мероприятия по договору ТП № выполнены ДД.ММ.ГГГГ, о чем ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ уведомлен посредством размещения уведомления в личном кабинете.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, филиал ФИО5 в суд своего представителя не направил, ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

В порядке, предусмотренном ст.167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд полагает исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п.п. 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст.422 ГК РФ).

Согласно п.1 ст.422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами императивным нормам, действующим в момент его заключения.

В силу ч.1 ст.26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Согласно п.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

В силу п.6 Правил №, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Пунктом 14 вышеуказанных Правил предусмотрены требования к оформлению заявки, направляемой физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Для указанной категории потребителей, в силу подп.«б» п.16 Правил, договор должен содержать существенное условие о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

- 30 рабочих дней – для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);

- 6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Как усматривается из материалов дела, ФИО4 является собственником земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером №, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: <адрес>, Боровский с/с, <адрес>.

ФИО5 в силу п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, является сетевой организацией.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ФИО4 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения №, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес> кадастровый номер земельного участка №), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, – 0,4 кВт, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Согласно п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня его заключения.

Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласован сторонами и соответствует требованию абз. 13 подп. «б» п. 16 Правил технологического присоединения №. Оснований для признания оспариваемого условия договора недействительным – не имеется.

ДД.ММ.ГГГГ истец оплатил расходы по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора.

Мероприятия по технологическому присоединению были выполнены в полном соответствии с техническими условиями № от ДД.ММ.ГГГГ в пределах установленного договором срока – ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о выполнении ответчиком принятых на себя обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца.

Доводы истца о том, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ до границ участка расстоянием не более 15 метров не может превышать 30 рабочих дней – судом отклоняются, как несостоятельные, поскольку в данном случае не соблюдено обязательное для этого условие – от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций.

Из технических условий для присоединения к электрическим сетям №, являющихся приложением № к договору, следует, что сетевая организация осуществляет реконструкцию существующего электросетевого хозяйства – опоры № ВЛ-0,4 кВ № в части монтажа осветительной арматуры в сторону ВЛ-0,4 кВ.

Учитывая, что ответчиком не было допущено нарушения сроков выполнения работ, обязательства исполнены в полном объеме в соответствии с договором, права истца, как потребителя услуг по договору об осуществлении технологического присоединения, не нарушены, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12, 56, 196-199 ГПК РФ,

решил:

В удовлетворении исковых требований ФИО4 (№) отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Некрасовский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Н.А.Сиротенко