Постановление по делу № 5-196/2023 от 08.09.2023

№5-196/2023

УИД30RS0001-01-2023-004199-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 сентября 2023 года Астраханская область

Камызякский район

г. Камызяк,

ул. Ленина, 20

Судья Камызякского районного суда Астраханской области Сидорова Е.А., при секретаре Шеремет Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному правонарушению, предусмотренному ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении ООО «Краснодарская строительная компания Старт»

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Камызякского района Астраханской области проведена проверка соблюдения ООО «Краснодарская строительная компания Старт» законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации национального проекта «Здравоохранение», по результатам которого установлено следующее.

16.12.2022 между ГБУЗ АО «Камызякская районная больница» и ООО «КСК Старт» заключен государственный контракт № 256/0177ЭА-НЕСМП на выполнение работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории по адресу: <адрес> (под ключ). Сумма контракта составила <данные изъяты> рублей, срок исполнения – до 31.12.2022 года.

30.12.2022 года между ГБУЗ АО «Камызякская РБ» и ООО «КСК Старт» заключено дополнительное соглашение №2 к вышеуказанному контракту, согласно которому были изменены сроки выполнения работ по нему, установлен срок до 21.01.2023 г.

В согласованные между сторонами сроки, обязательства, предусмотренные контрактом на выполнение работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории по адресу: <адрес> (под ключ) на сумму <данные изъяты> рублей не исполнены, чем причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства.

ООО «Краснодарская строительная компания Старт» извещено о дате, времени и месте рассмотрения дела посредством направления извещения по электронной почте, указанной в бланках организации и в государственном контракте № 256/0177ЭА-НЕСМП от 16.12.2022 года. Ходатайств об отложении судебного заседания по настоящему делу в суд не поступило. При таких обстоятельствах, полагаю возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

В силу положений ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, нарушение условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт, если эти действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, - влекут наложение административного штрафа на юридических лиц - от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей.

Материалами дела, а именно, актом проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе от 23.03.2023 года с приложенной фототаблицей; государственным контрактом №256/0177ЭА-НЕСМП от 16.12.2022 года и приложениями к нему; дополнительным соглашением №2 от 30.12.2022 г. к государственному контракту №256/0177ЭА-НЕСМП от 16.12.2022 года и иными материала дела установлено следующее.

30.12.2022 года между ГБУЗ АО «Камызякская РБ» и ООО «КСК Старт» за-ключено дополнительное соглашение №2 к вышеуказанному контракту, согласно которому были изменены сроки выполнения работ по нему, установлен срок до 21.01.2023 г.

Из материалов дела следует, что размер неисполненных обязательств составил <данные изъяты> копейки.

Существенный вред выражен в том, что не освоены бюджетные средства, не достигнуты целевые показатели в рамках исполнения государственной программы, медицинская помощь оказывается в ненадлежащих условиях, т.е. нарушается право неопределенного круга лиц на доступность медицинской помощи.

Таким образом, в судебном заседании установлено наличие в действиях (бездействии) ООО «КСК Старт», выразившихся в неисполнении обязательств по государственному контракту № 256/0177ЭА-НЕСМП, заключенному 16.12.2022 между ООО «КСК Старт» и ГБУЗ АО «Камызякская районная больница», признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - нарушение условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт, если эти действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Определяя вид и размер наказания, учитываю все обстоятельства дела, объем и характер выявленных нарушений и полагаю необходимым назначить наказание в виде административного штрафа в однократном размере стоимости неисполненных обязательств, т.е. в сумме <данные изъяты>.

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст.ст.29.10 Ко-декса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Краснодарская строительная компания Старт» (ИНН <***>, КПП231001001 фактический адрес <адрес>) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 098 052 рубля 53 копейки.

Реквизиты для уплаты штрафа:

р/с №<***> ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. Астрахань

БИК 011203901

Получатель: ИНН <***> КПП 301501001 УФК по Астраханской области (Астраханское УФАС России)

КС 40102810445370000017

Код бюджетной классификации 161 1 16 01071 01 9000 140

Предупредить правонарушителя об административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, согласно которой в случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом (не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу), влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Астраханский областной суд через Камызякский районный суд Астраханской области.

Судья подпись Е.А. Сидорова