УИД: 03RS0...-97
...
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
(резолютивная часть)
< дата > ...
Советский районный суд ... Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Егоровой Ю.С.,
при секретаре Костаревой Е.А.,
с участием представителя истца (по первоначальному иску) ФИО1, действующей на основании доверенности от < дата >, удостоверенной нотариусом нотариального округа ... Республики Башкортостан ФИО2, зарегистрированной в реестре за ...-н/03-2023-3-673, выданной сроком на три года с запретом на передоверие,
представителя ответчика (по первоначальному иску) ФИО3., действующего на основании доверенности от < дата >, выданной сроком на три года с правом передоверия,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 к ИП ФИО5 о признании договоров расторгнутыми, взыскании суммы предварительной оплаты по договору подряда в связи с неисполнением договора подряда, убытков,
по встречному исковому заявлению ИП ФИО5 к ФИО4 о взыскании задолженности по договору подряда,
руководствуясь ст.ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
исковые требования ФИО4 к ИП ФИО5 о признании договоров расторгнутыми, взыскании суммы предварительной оплаты по договору подряда в связи с неисполнением договора подряда, убытков удовлетворить частично.
Взыскать с ИП ФИО5 (ИНН <***>) в пользу ФИО4, < дата > года рождения (паспорт <...>),
по договору .../КПЛ/24-Ю на выполнение ремонтно-строительных работ от < дата > на объекте по адресу: Российская Федерации, ... лит.А.:
- денежные средства в размере 38200 рублей,
- неустойку (пеню) за просрочку исполнения обязательств в размере 21000 рублей за период с < дата > по < дата >,
- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6131 рубля 72 копеек за период с < дата > по < дата >,
- штраф в размере 100000 рублей,
- расходы на устранение недостатков (убытки) в размере 81800 рублей;
по договору .../КПЛ/24-Ю на выполнение ремонтно-строительных работ от < дата > на объекте по адресу: Российская Федерации, ... лит. Г:
- денежные средства в размере 27230 рублей,
- неустойку (пеню) за просрочку исполнения обязательств в размере 32760 рублей за период с < дата > по < дата >,
- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4370 рублей за период с < дата > по < дата >,
- штраф в размере 200000 рублей,
- расходы на устранение недостатков (убытки) в размере 29000 рублей;
по договору .../КПЛ/24-Ю на выполнение ремонтно-строительных работ от < дата > на объекте по адресу: Российская Федерации, ... лит.А:
- денежные средства в размере 216920 рублей,
- неустойку (пеню) за просрочку исполнения обязательств в размере 40500 рублей за период с < дата > по < дата >,
- проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 34819 рублей 17 копеек за период с < дата > по < дата >,
- штраф в размере 200000 рублей,
- расходы на устранение недостатков (убытки) в размере 705820 рублей,
а также расходы на уплату государственной пошлины в размере 13052 рублей, расходы за оплату досудебного специалиста в размере 75000 рублей, почтовые расходы -1106 рублей 56 копеек.
С < дата > производить взыскания с ИП ФИО5 (ИНН <***>) в пользу ФИО4, < дата > года рождения (паспорт <...>), проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму 38200 рублей, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения, с учетом погашения задолженности.
С < дата > производить взыскания с ИП ФИО5 (ИНН <***>) в пользу ФИО4, < дата > года рождения (паспорт <...>), проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму 27230 рублей, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения, с учетом погашения задолженности.
С < дата > производить взыскания с ИП ФИО5 (ИНН <***>) в пользу ФИО4, < дата > года рождения (паспорт <...>), проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму 216920 рублей, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения, с учетом погашения задолженности.
В удовлетворении остальной части требований ФИО4 к ИП ФИО5 отказать.
В удовлетворении встречного искового заявления ИП ФИО5 к ФИО4 о взыскании задолженности по договору подряда отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Советский районный суд ... Республики Башкортостан.
Судья Ю.С. Егорова