Дело № 2-273/2023

УИД 86RS0013-01-2023-000308-37

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 мая 2023 года город Радужный

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Першиной Е.Ю., при помощнике судьи Ахмедовой Н.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, действующего от имени городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к ФИО1 об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов,

установил:

КУМИ администрации города Радужный обратился в суд с иском к ФИО1, в котором просит изъять объект незавершенного строительства – индивидуальный жилой дом, кадастровый номер: №, степень готовности: 25 %, площадь застройки № кв.м., адрес объекта: <адрес> путем продажи с публичных торгов; определить начальную цену объекта незавершенного строительства в размере рыночной стоимости – 1 386 000 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Требования мотивированы тем, что 15.03.2010 г. между муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный и ФИО1 был заключен договор аренды земельного участка № 72/2010, сроком на 7 лет, с 15 февраля 2010 года. Земельный участок с кадастровым номером 86:18:0010201:195, категория земель по целевому назначению – земли населенных пунктов, разрешённое использование: под индивидуальную жилую застройку, общей площадью 1709 кв.м., расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, район больничного комплекса и жилого комплекса «Ривьера». В связи с расположением на земельном участке с кадастровым номером 86:18:0010201:195 объекта незавершенного строительства, степенью готовности 25%, в целях завершения строительства, на основании подпункта 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно распоряжения администрации города Радужный от 10.03.2010 № 428р «О заключении в преимущественном порядке договора аренды на новый срок» 26 апреля 2017 года с гражданином Российской Федерации ФИО1 был заключен договор аренды земельного участка № 33/2017, сроком на 3 года, с 15 февраля 2017 года. Вышеуказанный земельный участок расположен на территории муниципального образования, государственная собственность на которой не разграничена. 10.10.2022 проведено обследование земельного участка, по результатам которого акт осмотра земельного участка, в котором установлено, что на земельном участке расположен объект незавершенного строительства. В адрес ответчика направлено уведомление от 13.10.2022 № 23-Исх-7115 о реализации Комитетом права, предусмотренного статьей 239.1 ГК РФ с приложением вышеуказанного акта осмотра земельного участка. Ответчиком зарегистрировано право собственности на объект незавершенного строительства, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 17.10.2022 г. № КУВИ-001/2022-183455228. Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства, проектируемое назначение: индивидуальный жилой дом, кадастровый номер: 86:18:0000000:1967, степень готовности: 25 %, площадь застройки 171,0 кв.м., адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, район больничного комплекса и жилого комплекса «Ривьера» (строительный) составляет 1 386 000 руб., что подтверждается отчетом об определении рыночной стоимости объекта оценки № 7960/22 от 28 ноября 2022 года. В соответствии с п. 1 ст. 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Согласно подпункта 3.1 п. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (ст. 239.1 ГК РФ). Согласно п. п. 1, 2 ст. 239.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по результатам аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. Порядок проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства устанавливается Правительством Российской Федерации. Требование в суд о продаже объекта незавершенного строительства с публичных торгов вправе заявить исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельным участком, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен этот объект. В соответствии с п. 1.2. положения о КУМИ администрации города Радужный, утв. решением Думы города Радужный от 08.06.2018 № 359 КУМИ администрации города Радужный является органом администрации города Радужный, реализующим полномочия собственника имущества от имени муниципального образования ХМАО-Югры городской округ город Радужный по распоряжению муниципальными земельными участками, земельными участками, расположенными на территории муниципального образования, государственная собственность на которые не разграничена.

Возражений на заявленные исковые требования ответчиком в материалы дела не предоставлено.

В судебном заседании представитель истца не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом (л.д. 137).

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен о дате и времени надлежащим образом (л.д. 136), просил о рассмотрении дела в свое отсутствие (л.д. 139).

Информация о движении дела размещена на официальном сайте Радужнинского городского суда (л.д. 138).

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя истца и ответчика.

Исследовав материалы гражданского дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как предусмотрено п. 1 ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений относятся резервирование земель, изъятие земельных участков для муниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны земель.

Согласно п. 1 ст. 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение земельными участками, указанными в ст. 3.1 настоящего Федерального закона, осуществляется после государственной регистрации права собственности на них, если настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами не установлено иное. Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятствием для распоряжения ими.

В соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления городского округа в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

В силу пунктов 2.1 и 2.2.8 Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный, утвержденного решением Думы г. Радужный от 08 июня 2018 года № 359, уполномоченным органом, осуществляющим исполнительно-распорядительные полномочия в сфере земельных правоотношений на территории муниципального образования, в том числе управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности г. Радужный, и земельными участками, собственность на которые не разграничена, является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Радужный (л.д. 92-126).

Следовательно, иск предъявлен уполномоченным лицом, действующим в рамках своих полномочий.

В соответствии со ст. 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (пункт 1). Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом (пункт 2).

Согласно п. 1, 4, 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом, в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по результатам аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. Порядок проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства устанавливается Правительством Российской Федерации (пункт 1). Требование в суд о продаже объекта незавершенного строительства с публичных торгов вправе заявить исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельным участком, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен этот объект (пункт 2). Требование о продаже объекта незавершенного строительства не подлежит удовлетворению, если собственник этого объекта докажет, что нарушение срока строительства объекта связано с действиями (бездействием) органов государственной власти, органов местного самоуправления или лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должен быть подключен (технологически присоединен) объект (пункт 3). Начальная цена продажи объекта незавершенного строительства определяется на основании оценки его рыночной стоимости. Если публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства признаны несостоявшимися, такой объект может быть приобретен в государственную или муниципальную собственность по начальной цене этого объекта в течение двух месяцев со дня признания торгов несостоявшимися (пункт 4). Средства, вырученные от продажи объекта незавершенного строительства с публичных торгов либо приобретения такого объекта в государственную или муниципальную собственность, выплачиваются бывшему собственнику объекта за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных торгов (пункт 5). Правила настоящей статьи применяются также в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, который заключен без проведения торгов в целях завершения строительства объекта незавершенного строительства, при условии, что строительство этого объекта не было завершено (пункт 6).

Основания и порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду, в том числе для строительства, с 01 марта 2015 года регулируются главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

В силу пункта 1 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, по общему правилу, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах.

Исключительные случаи, при которых договор аренды публичного земельного участка может быть заключен без проведения торгов, приведены в пункте 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в пункте 21 статьи 3 Закона N 137-ФЗ.

Согласно пункту 21 статьи 3 Закона N 137-ФЗ в редакции Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 171-ФЗ), действующей с 01.03.2015, в случае, если объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, и право собственности на указанный объект зарегистрировано до 1 марта 2015 года или такой земельный участок предоставлен до 1 марта 2015 года в аренду, собственник указанного объекта имеет право приобрести такой земельный участок в аренду сроком на три года однократно для завершения его строительства без проведения торгов в порядке, установленном статьями 39.14 - 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. Положения настоящего пункта применяются в случае, если ранее такой земельный участок не предоставлялся любому из предыдущих собственников указанного объекта незавершенного строительства в соответствии с настоящим пунктом.

Как следует из подпункта 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

Согласно пункту 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта: 1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта.

Кроме того, Законом N 171-ФЗ в целях определения правовой судьбы объекта незавершенного строительства после истечения срока договора аренды земельного участка, предоставленного из публичной собственности для строительства, внесены изменения как в Земельный кодекс Российской Федерации, так и Гражданский кодекс Российской Федерации, который дополнен статьей 239.1, предусматривающей продажу такого объекта с публичных торгов в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Пунктом 33 статьи 34 Закона N 171-ФЗ установлено, что положения статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не распространяются на случаи, если договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключен до дня вступления в силу этого Федерального закона (01.03.2015).

В пункте 24 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2020), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.07.2020, разъяснено, что применение положений статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно в случае, если собственником объекта незавершенного строительства для его завершения уже было реализовано предусмотренное пунктом 21 статьи 3 Закона N 137-ФЗ (в редакции, действующей с 01.03.2015), право на однократное его предоставление для целей завершения строительства путем заключения без торгов договора аренды после 01.03.2015.

Из смысла приведенных норм следует, что целью законодательного регулирования данной сферы отношений является смена землепользователя, длительное время не осуществляющего завершение строительства объекта. При этом для лиц, которые получили в аренду земельный участок и правомерно возвели на нем объект незавершенного строительства до 01.03.2015, когда ограничений для заключения нового договора аренды (ни по срокам такого договора, ни по однократности) не имелось, предусмотрено право на заключение (пролонгацию) после 01.03.2015 однократно договора аренды для завершения строительства без торгов на три года при условии, что земельный участок после указанной даты не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни одному из его предыдущих собственников. В случае если объект так и не был введен в эксплуатацию по истечении срока такого договора, уполномоченный орган вправе обратиться в суд в порядке статьи 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с заявлением о продаже объекта незавершенного строительства с публичных торгов.

Указанные законодательные положения направлены на предоставление возможности добросовестному застройщику, являющемуся собственником объекта незавершенного строительства, приобрести такой земельный участок в аренду сроком на три года для завершения его строительства.

Как следует из материалов дела, 15.03.2010 г. между муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Радужный и ФИО1 был заключен договор аренды земельного участка № 72/2010, сроком на 7 лет, с 15 февраля 2010 года.

Земельный участок с кадастровым номером 86:18:0010201:195, категория земель по целевому назначению – земли населенных пунктов, разрешённое использование: под индивидуальную жилую застройку, общей площадью 1709 кв.м., расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, район больничного комплекса и жилого комплекса «Ривьера».

Впоследствии в связи с расположением на земельном участке с кадастровым номером 86:18:0010201:195 объекта незавершенного строительства, степенью готовности 25%, в целях завершения строительства, на основании подпункта 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно распоряжения администрации города Радужный от 10.03.2010 № 428р «О заключении в преимущественном порядке договора аренды на новый срок» 26 апреля 2017 года с гражданином Российской Федерации ФИО1 был заключен договор аренды земельного участка № 33/2017, сроком на 3 года, с 15 февраля 2017 года.

Договор заключен сторонами в установленном порядке, ни одной из сторон не оспорен, срок его действия истек. Доказательств иного не предоставлено.

Вышеуказанный земельный участок расположен на территории муниципального образования, государственная собственность на которой не разграничена.

10.10.2022 проведено обследование земельного участка, по результатам которого акт осмотра земельного участка, в котором установлено, что на земельном участке расположен объект незавершенного строительства.

Установлено и не оспорено, что в адрес ответчика направлено уведомление от 13.10.2022 № 23-Исх-7115 о реализации Комитетом права, предусмотренного статьей 239.1 ГК РФ с приложением вышеуказанного акта осмотра земельного участка.

При этом, ответчиком зарегистрировано право собственности на объект незавершенного строительства, что подтверждается выпиской из ЕГРН от 17.10.2022 г. № КУВИ-001/2022-183455228.

Как указано выше, в силу пп. 2 п. 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации уполномоченный орган обязан был обратиться в суд в течение шести месяцев со дня истечения срока действия договора аренды земельного участка с требованием об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов.

Указанный срок истцом не соблюден, однако законом не предусмотрено, что данное обстоятельство может повлечь отказ в удовлетворении иска.

Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства, проектируемое назначение: индивидуальный жилой дом, кадастровый номер: №, степень готовности: 25 %, площадь застройки № кв.м., адрес объекта: Ханты<адрес> (строительный) составляет 1 386 000 руб., что подтверждается отчетом об определении рыночной стоимости объекта оценки № 7960/22 от 28 ноября 2022 года.

Как указано в отчете об определении рыночной стоимости объекта №7960/22 от 28.11.2022 г. степень готовности объекта незавершенного строительства определена 25 %, рыночная стоимость определена 1 386 000 руб. С данной стоимостью и степенью готовности стороны согласились и в этой части отчет не оспаривали. Доказательств иной стоимости объекта, степени готовности, ответчиком не предоставлено.

Доводы иска ответчиком также не оспорены, какими-либо доказательствами в нарушение требований ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не опровергнуты.

Оценивая представленные суду доказательства в порядке ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, указанный выше земельный участок, был предоставлен для завершения строительства, строительство которого не завершено, степень готовности объекта составляет 25%, срок действия договора аренды истек, право на однократное предоставление в аренду земельного участка без проведения торгов для завершения строительства ответчиком реализовано, а потому в соответствии со ст. 239.1 ГК РФ требование истца об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов подлежит удовлетворению.

При этом, следует учитывать, что в нарушение ст. 56 ГПК РФ ответчиком не представлено суду доказательств, свидетельствующих о том, что нарушение срока строительства объекта возникло по вине третьих лиц, либо связано с действиями (бездействием) органов государственной власти, органов местного самоуправления или лиц, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должен быть подключен (технологически присоединен) объект.

Сведений о злоупотреблении истцом своим правом также не представлено, судом не усмотрено.

Ответчиком в настоящем случае не представлено наличие уважительных причин, по которым он не смог в установленный договором срок закончить строительство объекта (в том числе и в течение срока действия договора аренды), соответствующие доказательства суду не представил, встречные исковые требования о возложении обязанности заключить договор аренды на новый срок, о проведении торгов в установленные сроки и иные требования не предъявлял. Доказательств обратного не предоставлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии оснований для изъятия объекта незавершенного строительства в целях его реализации путем продажи с публичных торгов в соответствии со статьей 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

На основании ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п.п. 8 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в размере, установленном п.п. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 56, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Изъять у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации №, выдан ДД.ММ.ГГГГ <адрес>) объект незавершенного строительства – индивидуальный жилой дом, кадастровый номер: №, степень готовности: 25 %, площадь застройки № кв.м., адрес объекта: <адрес> (строительный), путем продажи с публичных торгов с определением начальной цены объекта незавершенного строительства в размере – 1 386 000 (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт гражданина Российской Федерации №, выдан ДД.ММ.ГГГГ <адрес>) государственную пошлину в бюджет муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный в размере 6 000 (шести тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение в окончательной форме принято 24 мая 2023 года.

Судья Першина Е.Ю.

Копия верна

Подлинный документ находится в гражданском деле № 2-273/2023 (УИД86RS0013-01-2023-000308-37) Радужнинского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Решение в законную силу не вступило. 24.05.2023

Судья Першина Е.Ю.