Решение по делу № 2-2942/2023 от 18.12.2023

Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 декабря 2023 года <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> в составе:председательствующего судьи Кукурекина К.В.,помощника судьи ФИО3, с участием: представителя истца ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «Севастопольгаз» о защите прав потребителей,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением, впоследствии уточненным, о защите прав потребителей.

Просит расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ФИО1 (заявитель) и ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» в пользу ФИО1 уплаченные денежные средства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 72 423,1 рублей, взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» в пользу ФИО1 неустойку в размере 18 478,75 рублей за нарушение сроков выполнения работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 5 000,00 рублей, взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» в пользу ФИО1 штраф в размере 50% от присужденной суммы в пользу потребителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, судебные расходы возложить на Ответчика.

Исковые требования мотивированы тем, что между ФИО1 (заявитель) и ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» (исполнитель) ДД.ММ.ГГГГ. был заключен Договор № о подключении (технологическом присоединении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно п. 3 Договора № от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по подключению составляет 135 дней с момента заключения Договора.

ФИО1 были выполнены все условия, указанные по Договору, в том числе оплата услуг по подключению в размере 72 423,10 (семьдесят две тысячи четыреста двадцать три рубля 10 копеек), что подтверждается квитанцией об оплате от ДД.ММ.ГГГГ

В свою очередь, ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» нарушил сроки, не подготовил и не согласовал проектную документацию, а так же не осуществил строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя в течение 135 дней с момента заключения Договора, а именно до 19.04.2023г., и до рассмотрения дела по существу в зале судебного заседания также не исполнил взятые на себя обязательства.

В судебное заседание, назначенное на 18.12.2023г. представитель ответчика не явилась, извещена лично, под роспись о дате и времени судебного заседания, уважительных причин неявки суду не сообщила, ходатайств об отложении слушания по делу не направила.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии со ст.45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы способами, не запрещёнными законом.

Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

В силу ч.1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Статьей 432 ГК РФ установлено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.

Согласно ч.1 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992г. № «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказание отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Согласно ч.2 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГг. №, под подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства к сети газораспределения понимается совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения.

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении (п.59 Правил).

Согласно п.60 Правил по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с п.81 Правил договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

Согласно п. 97 Правил мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, выполнение заявителем и исполнителем технических условий, мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий, осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Как установлено судом и следует из материалов дела между ФИО1 (заявитель) и ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» (исполнитель) ДД.ММ.ГГГГ был заключен Договор № о подключении (технологическом присоединении газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения.

По настоящему Договору исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес>, согласно техническим условиям на подключение, а заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего объекта капитального строительства к такому подключению, а также оплатить услуги подключения.

В соответствии с п. 4 Договора исполнитель обязуется: обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (далее - проектная документация сети газораспределения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательство Российской Федерации); направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае. если точка подключения не определена в технических (условиях, предусмотренных приложением № к настоящему договору); осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий).

В соответствии с п. 9 Договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) (далее плата), за исключением случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с решением Управления по тарифам <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-УТ и составляет 72 423 рубля 10 копеек (семьдесят две тысячи четыреста двадцать три рубля 10 копеек), в том числе НДС 12 070 рублей 52 копейки (двенадцать тысяч семьдесят рублей 52 копейки), а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа.

Согласно п. 10. Договора внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 50 процентов платы, что составляет 36 211 рублей 55 копеек (тридцать шесть тысяч двести одиннадцать рублей 55 копеек), в том числе НДС 6 035 рублей 26 копеек (шесть тысяч тридцать пять рублей 26 копеек), вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора;

- 35 процентов платы, что составляет 25 348 рублей 09 копеек (двадцать пять тысяч триста сорок восемь рублей 09 копеек), в том числе НДС 4 224 рубля 68 копеек (четыре тысячи двести двадцать четыре рубля 68 копеек), вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных подпунктом ”а” пункта 72 Правил, в объеме, определенном в настоящем договоре;

- 15 процентов платы, что составляет 10 863 рублей 46 копеек (десять тысяч восемьсот шестьдесят три тысячи рублей 46 копеек), в том числе НДС 1 810, рублей 58 копеек (одна тысяча восемьсот десять рублей 58 копеек), вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении);

- Заявитель вправе внести авансом: 10094 платы что составляет: 72 423 рубля 10 копеек (семьдесят две тысячи четыреста двадцать три рубля 10 копеек), в том числе НДС 12 070 рублей 52 копейки (двенадцать тысяч семьдесят рублей 52 копейки), вносится в течении 1 1 рабочих дней со дня заключения настоящего договора.

Согласно ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» оплата услуг по подключению в размере 72 423,10 (семьдесят две тысячи четыреста двадцать три рубля 10 копеек) внесена Истцом 05.12.2022г., что подтверждается квитанцией об оплате от ДД.ММ.ГГГГ

В исковом заявлении ФИО1 указала, что действиями ответчика ей причинен моральный вред, который она оценивает в 5 000,00 рублей.

В соответствии с п. 7 и п. 31 Договора заявитель вправе при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, а также требовать неустойку в размере, определенном вышеуказанным договором.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Согласно п.п. и п.83 Правил, п. 16 Договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, в случае нарушения заявителем и (или) исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III настоящего договора, за каждый день просрочки.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 18 478,75 рублей в качестве неустойки за период просрочки исполнения обязательств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (243 дня) - согласно ставке рефинансирования на дату заключения договора - 7,5 %.

К данным правоотношениям, с учетом принципа разумности и соизмеримости, не подлежат применению положения статьи 333 ГК РФ. В этом случае, суд счел сумму неустойки соразмерной причиненному ущербу.

Пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» установлено, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В соответствии со ст.15 Закона РФ от 07.02.1992г. № «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителей, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных убытков.

Согласно п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Судом установлено нарушение прав истца, вызванное ненадлежащим исполнением ответчиком своих договорных обязанностей. Действующее законодательство не регулирует вопросы компенсации морального вреда, возникшего вследствие нарушения обязательств по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, в данном случае подлежат применению нормы законодательства о защите прав потребителей. В связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда.

Принимая во внимание характер причиненных истцу нравственных страданий, фактические обстоятельства дела, при которых причинен моральный вред, индивидуальные особенности истца, оценивая степень вины причинителя вреда, длительность неисполнения обязательств, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5000,00 рублей.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку требования о взыскании неустойки и возмещении морального вреда денежными средствами признаны обоснованными, то в соответствии п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за неудовлетворение требований потребителя.

При таких обстоятельствах размер штрафа составит 47 950,92 руб. ((72 423,1 руб. + 18 478,75 руб. + 5 000,00 руб.) x 50%).

На основании изложенного, принимая во внимание, что истец ФИО1 в соответствии с п.п.4 п.2 ст.333.36 НК освобождена от уплаты госпошлины, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ПАО по Газоснабжению и Газификации «Севастопольгаз» в доход бюджета госпошлины за рассмотрение требования о компенсации морального вреда в размере 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 196, 198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО1 к ПАО по Газоснабжению и Газификации «Севастопольгаз» о защите прав потребителя – удовлетворить.

Расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ. заключенный между ФИО1 (заявитель) и ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ».

Взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» в пользу ФИО1 уплаченные денежные средства по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 72 423,1 рублей.

Взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» в пользу ФИО1 неустойку в размере 18 478,75 рублей за нарушение сроков выполнения работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 5 000,00 рублей.

Взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» в пользу ФИО1 штраф в размере 47 950,92 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Взыскать с Публичного акционерного общества по газоснабжению и газификации «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» в доход бюджета государственную пошлину в размере 300,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд. Решение в окончательной форме составлено 25.12.2023г.

Судья <адрес>

суда <адрес> К.В. Кукурекин