Дело № 2-1574/2023
УИД 11RS0005-01-2023-000239-21
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ухтинский городской суд Республики Коми
в составе судьи Савинкиной Е.В.,
при секретаре Сычевой О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Ухте 19 июля 2023 года гражданское дело № 2-1574/2023 по исковому заявлению ФИО1,, действующей в интересах ФИО2, к ИП ФИО3,, ФИО4 о взыскании денежных средств, пени, штрафа, судебных расходов,
установил:
ФИО1, действующая в интересах ФИО2, обратилась в суд с иском к ИП ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств, пени, штрафа, судебных расходов.
Определением суда от 13.04.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО5, ФИО6
Определением суда от 17.05.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен М..
Определением суда от 19.05.2023 к участию в деле в качестве законных представителей несовершеннолетнего М..-ФИО7, ФИО4
До судебного заседания сторонами по делу представлено мировое соглашение в письменном виде, по условиям которого:
1. Ответчики в срок до <...> г. обязуются изготовить и смонтировать на участке, принадлежащем истцу, сруб рубленный в лапу .... под крышу.
2. Ответчики обязуются в срок до <...> г. произвести работы по: монтажу пола и потолка площадью .... кв.м., установки проемов дверей и окон, установки печи.
3. Стороны подтверждают, что истцом в полном объеме оплачены работы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего соглашения в размере .... рублей .... копеек.
4. Ответчики оплачивают истцу в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работ по изготовлению и монтажу сруба, а также представительские и иные судебные расходы и издержки, иные возможные расходы, понесенные истцом, сумму денежных средств в размере .... рублей .... копеек в день подписания данного Мирового соглашения по следующим реквизитам:
Получатель: ....
....
....
....
....
....
....
5. В случае не выполнения ответчиками работ в срок <...> г., указанных в п. 1 настоящего соглашения, ответчики солидарно выплачивают истцу сумму денежных средств в размере .... % от суммы, указанной в п. 3 данного соглашения, оплаченной истцом по Договору подряда .... от <...> г. и Договору подряда на проведение строительных работ от <...> г..
6. В случае не выполнения ответчиками работ в срок до <...> г. года, указанных в п. 2 настоящего соглашения, ответчики солидарно выплачивают истцу сумму денежных средств в размере .... от суммы, указанной в п. 3 данного соглашения, оплаченной истцом по Договору подряда .... от <...> г. <...> г. и Договору подряда на проведение строительных работ от <...> г..
7. Ответчики предоставляют гарантийный срок на выполненные в соответствии с п. 1,2 данного соглашения работы на .... лет с момента принятия данных работ истцом.
8. Истец отказывается от исковых требований в полном объеме и не будет иметь к Ответчику имущественных претензий по приведенным в исковом заявлении обстоятельствам в будущем.
9. Настоящее мировое соглашение составлено в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны и суда.
Последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 172, 220, 221 ГПК РФ сторонам, заключившим настоящее мировое соглашение известны и понятны.
Учитывая, что мировое соглашение совершено в интересах сторон, не противоречит закону, выполнение ими условий соглашения не нарушает интересов иных лиц, суд считает возможным утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу.
Руководствуясь ст. ст. 173, 220, 224 ГПК РФ, суд
определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом ФИО2 и ответчиками ФИО3,, ФИО4, по условиям которого:
1. Ответчики в срок до <...> г. обязуются изготовить и смонтировать на участке, принадлежащем истцу, сруб рубленный в лапу .... под крышу.
2. Ответчики обязуются в срок до <...> г. произвести работы по: монтажу пола и потолка площадью .... кв.м., установки проемов дверей и окон, установки печи.
3. Стороны подтверждают, что истцом в полном объеме оплачены работы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего соглашения в размере .... рублей .... копеек.
4. Ответчики оплачивают истцу в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работ по изготовлению и монтажу сруба, а также представительские и иные судебные расходы и издержки, иные возможные расходы, понесенные истцом, сумму денежных средств в размере .... рублей .... копеек в день подписания данного Мирового соглашения по следующим реквизитам:
Получатель: ....
....
....
....
....
....
....
5. В случае не выполнения ответчиками работ в срок <...> г., указанных в п. 1 настоящего соглашения, ответчики солидарно выплачивают истцу сумму денежных средств в размере .... % от суммы, указанной в п. 3 данного соглашения, оплаченной истцом по Договору подряда .... от <...> г. и Договору подряда на проведение строительных работ от <...> г..
6. В случае не выполнения ответчиками работ в срок до <...> г., указанных в п. 2 настоящего соглашения, ответчики солидарно выплачивают истцу сумму денежных средств в размере .... от суммы, указанной в п. 3 данного соглашения, оплаченной истцом по Договору подряда .... от <...> г. и Договору подряда на проведение строительных работ от <...> г..
7. Ответчики предоставляют гарантийный срок на выполненные в соответствии с п. 1,2 данного соглашения работы на .... лет с момента принятия данных работ истцом.
8. Истец отказывается от исковых требований в полном объеме и не будет иметь к Ответчику имущественных претензий по приведенным в исковом заявлении обстоятельствам в будущем.
9. Настоящее мировое соглашение составлено в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны и суда.
Последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 172, 220, 221 ГПК РФ сторонам, заключившим настоящее мировое соглашение известны и понятны.
Производство по гражданскому делу прекратить, разъяснив, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
В случае неисполнения сторонами условий настоящего мирового соглашения в добровольном порядке, по заявлению заинтересованного лица выдать исполнительный лист.
Определение суда об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение месяца со дня его вынесения.
Судья Е.В. Савинкина