УИД 14RS0021-01-2022-000559-62

Дело № 2-1/2023

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

город Нюрба 06 апреля 2023 г.

Нюрбинский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Иванова Д.Д. единолично,

при секретаре Поповой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» к ФИО1 о взыскании суммы задолженности по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 99 990 руб. 14 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3066 руб.76 коп., за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической уплаты долга истцу, исчисленной из расчета 9,5 % от суммы долга за каждый день просрочки, расходов по оплате государственной пошлины в размере 3 261 руб. 00 коп.,

установил:

Акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО1 с исковым заявлением, в котором просит взыскать с ответчика сумму задолженности по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической уплаты долга истцу, расходов по оплате государственной пошлины в размере 3 261 руб. 00 коп., указывая, что ответчик в нарушение договорных обязательств не приступил к выполнению работ по устройству ограждения, рабочей галереи по объекту «Дом народного творчества в г. Нюрба Нюрбинского улуса», в результате чего произошел срыв исполнения сроков по строительству объекта.

Представитель истца, ответчик ФИО1 в судебное заседание не явились, надлежаще извещены о дате, времени и месте судебного разбирательства, просили рассмотреть дело без их участия.В судебном заседании в соответствии со ст. 174 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оглашен отзыв ответчика, из которого следует, что он признает исковое заявление.

В соответствии со ст. ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признавать иск. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Признание иска ответчиком ничьих прав не нарушает, последствия признания иска ответчику разъяснены, суд своим определением принял признание иска ответчиком.

В связи с выше указанным, исковое заявление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 173, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (ИНН №), родившегося ДД.ММ.ГГГГ в с<данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, в пользу Акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» (ОГРН <***>, дата присвоения ОГРН: 25.10.2005, ИНН: <***>) сумму задолженности по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 99 990 Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) руб. 14 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3066 (три тысячи шестьдесят шесть) руб.76 коп., за период с ДД.ММ.ГГГГ по день фактической уплаты долга истцу, исчисленной из расчета 9,5 % от суммы долга за каждый день просрочки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 261(три тысячи двести шестьдесят один) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента вынесения через Нюрбинский районный суд Республики Саха (Якутия) в Верховный суд Республики Саха (Якутия).

Судья: п/п Д.Д. Иванов.

Верно.

Судья Нюрбинского районного суда

Республики ФИО2 Иванов.