Решение по делу № 2-6760/2023 от 21.12.2023

Дело №

РЕШЕНИЕ СУДА

ИМЕНЕМ Р.Ф.

21 декабря 2023 года <адрес>,

М. <адрес>

Ногинский городской суд М. <адрес> в составе:

председательствующего судьи Румянцевой Д.Г.,

при секретаре ФИО,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителя, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО обратилась в суд с иском к АО «Мособлгаз» филиал «Восток» о защите прав потребителя, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, и просила суд взыскать с АО «Мособлгаз» в пользу ФИО неустойку в стоимость не оказанной услуги в размере 165 577,62 рублей и моральный ущерб, расходы на оплату государственной пошлины в размере 5 967 рублей.

В ходе рассмотрения дела произведена замена ненадлежащего ответчика АО «Мособлгаз» филиал «Восток» на надлежащего АО «Мособлгаз».

В обоснование требований истец ссылается на то, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО (далее - «Истец») и АО «Мособлгаз» филиал «Восток» (далее - «Ответчик») был заключен договор № о предоставлении комплексной услуги по газификации. В соответствии с п. 1 предметом Договора является выполнение комплекса работ и услуг по газификации и газоснабжению объекта индивидуального жилищного строительства. В соответствии с п.п 2.1 приложения № к договору: срок выполнения работ составляет 3 месяца с момента заключения договора и могут быть приняты досрочно. В марте 2022 года было заключено дополнительное соглашение к договору №-КОМ и стороны пришли к соглашению изложить п. 2.1 приложения № к договору следующие редакции: считать сроком выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящему Договору ДД.ММ.ГГГГ, настоящие Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Истец передал досудебную претензию при личном посещении филиала АО «Мособлгаз» «Восток», содержащую требование по факту ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении комплексной услуги по газификации, а также предложение предоставить мотивированные возражения против доводов и расчетов, изложенных в претензии. Поскольку до настоящего момента задолженность Ответчика перед Истцом не погашена, каких-либо возражений на претензию в адрес Истца от Ответчика не поступало, Истец вынужден обратиться в суд с настоящим иском. Истцом в адрес Ответчика осуществлялись платежи, что подтверждается документами об оплате и кассовыми чеками на общую сумму 165 577,62 руб.

Истец в судебном заседании требования и доводы иска поддержала, просила удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, по доводам, изложенным в письменных возражениях.

Выслушав объяснения участников процесса, изучив и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов гражданского дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО и АО "Мособлгаз" заключен договор о предоставлени икомплексной услуги по газификации, предметом договора является выполнение комплекса работ и услуг по газификации и газоснабжению объекта индивидуального жилищного строительства, включающего следующие мероприятия: проектирование и строительство на территории земельного участка, принадлежащего Гражданину, сети газопотребления Объекта, монтаж внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО) на условиях и в сроки, указанные в Приложении № к настоящему Договору; поставка оборудования на условиях и в сроки, указанные в Приложении № к настоящему Договору; наладка ВДГО на условиях и в сроки, указанные в Приложении № к настоящему Договору; поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд Гражданина на условиями в сроки, указанные в Приложении № к настоящему Договору; техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО на условиях и в сроки, указанные в Приложении № к настоящему Договору. Адрес, технические и иные характеристики, стоимость и порядок расчетов указаны в Приложении № к настоящему договору.

Согласно приложению № к договору о предоставлени икомплексной услуги по газификации от 28.07.2021г., срок выполнения работ составляет 3 месяца с момента заключения договора.

Согласно приложения № к договору о предоставлени икомплексной услуги по газификации от 28.07.2021г., Общество обязуется: произвести поставку Товара на основании Спецификации; передать Гражданину правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество и количество Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации; выписать соответствующие товаросопроводительные и бухгалтерские документы на Товар (товарную накладную по форме № ТОРГ-12, счет-фактуру и т. п.). Гражданин обязуется: принять Товар; оплатить стоимость Товара. Оплата осуществляется на основании соответствующего счета. Передача Товара оформляется товарной накладной по форме № ТОРГ-12, подписанной уполномоченными представителями Сторон. Датой поставки считается дата подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

Согласно приложения № к договору о предоставлени икомплексной услуги по газификации от 28.07.2021г., адрес – <адрес>, КН 50:16:0203022:753, размер платы по договору о предоставлени икомплексной услуги по газификации – 165577,67 руб.

Между сторонами заключено дополнительное согласшение к договору, согласно которого считать сроком выполнения сторонами обязательств, принятых ими по настоящему Договору 31.05.2022г. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Оплата по договору о предоставлени икомплексной услуги по газификации от 28.07.2021г., истцом произведена в полном объеме, что подтверждается представленными счетами на оплату и квитанциями, и не оспаривалось стороной ответчика, таким образом обязательства истца по оплате исполнены.

Договор о предоставлени икомплексной услуги по газификации от 28.07.2021г. заключен в соответстви с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден План мероприятий (дорожная карта) по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации, направленный на исполнение поручений Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ПР-907 и от ДД.ММ.ГГГГ № ПР-753.

Выполнение данных мероприятий предусмотрено Программой П.М. <адрес> «Развитие газификации в М. <адрес> до 2030 года» (далее — программа социальной газификации), утвержденной ФИО1 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции постановления П.М. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в Программу М. <адрес> «Развитие газификации в М. <адрес> до 2030 года»).

Фактическое выполнение работ в границах земельного участка было осуществлено 14.07.2023г., о чем имеется соответствующий Акт законченного строительства объекта сети газопотребления, подписанный сторонами.

Факт окончания работ закончено объекта по газификации в границах участка истца и подписания акта 14.07.2023г. сторонами подтвержден.

Порядок подключения к сетям газораспределения проектируемых, строящихся реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства установлен в Постановлении ФИО2 №.Пунктом 52 Правил также предусмотрено, что договор о подключении содержит, в том числе, следующие существенные условия: обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Аналогичные положения предусмотрены пунктом 18 Типовой формы договора о подключении, установленной Приложением № к Правилам, согласно которому в случае нарушения заявителем и (или) исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III настоящего договора, за каждый день просрочки.

Как разъяснено в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Таким образом, ответственность в виде уплаты неустойки предусмотрена специальным законодательством, регулирующим правоотношения сторон, следовательно, оснований для взыскания неустойки по пункту 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О защите прав потребителей" не имеется, при этом, ответственность сторон за нарушение сроков исполнения обязательств по договору определена соглашением сторон, который полностью соответствует Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и является существенным условием договора технологического присоединения.

Таким образом, к спорным правоотношениям следует применить норму специального законодательства, а не пункт 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О защите прав потребителей".

Применяя надлежащую норму, размер неустойки подлежащей взысканию составит 61626,33 руб. (165577,62*0,014**6,5%*409) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 14.07.2023гг.

Ответчиком доказательств несоразмерности в материалы дела не представлено.

Поскольку права истца как потребителя нарушены, что установлено судом, имеются основания для взыскания с ответчика компенсации морального вреда и штрафа в порядке ст. ст. 13, 15 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей".

В соответствии с п. 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Применяя положения 333 ГК РФ, размер штрафа, подлежит уменьшению до 20 000 рублей.

Применяя положения 333 ГК РФ, размер штрафа, подлежит уменьшению до 15 000 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда.

Согласно абз.1 п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Судом установлено, что в связи с необоснованными действиями, выразившимися в ненадлежащем исполнении обязанностей, вытекающих из договора об оказании услуг, ответчик нарушил права истца, который не может длительное время пользоваться газоснабжением, а потому действиями ответчика допущены нарушения законных прав и интересов потребителя.

При определении размера суммы взыскиваемой в счет компенсации морального вреда, суд, руководствуясь вышеуказанными нормами права, принимает во внимание установленные по делу фактические обстоятельства и степень вины причинителя вреда, длительность допущенной просрочки, характер причиненных истцу нравственных страданий, и считает возможным определить подлежащими выплате в пользу истца 10 000 руб.

Согласно ст. 98 ГПК РФ Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

С учетом частичного удовлетворения требований, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 2348 руб.79коп.

Руководствуясь ст. ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО (паспорт №) к АО «Мособлгаз» (ИНН <***>) о защите прав потребителя, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Мособлгаз» (ИНН <***>) в пользу ФИО (паспорт №) неустойку в размере 61 626 руб. 33 коп., компенсацию морального вреда в размере 10000руб., штраф в размере 20000руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2348 руб.79коп.

В удовлетворении требований в большем размере отказать.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в М. областной суд через Ногинский городской суд М. <адрес> в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья