Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1560 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2021 г. N 1560

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

1. В паспорте:

а) в позиции, касающейся государственного заказчика - координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить;

б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109093,55" и "89731,03" заменить соответственно цифрами "109081,61" и "89719,09".

2. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61";

б) в абзаце четвертом цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".

3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции:

"Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.

Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:"

4. Позицию 12 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"12.
Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):
в судах общей юрисдикции
145
145,5
146
147
148
149,5
151
153
160
165
166
167
170
в арбитражных судах
111,5
112,5
115,4
115,4
120,3
123,4
123,4
126,8
131,3
134
135
136
139".

5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства
Срок ввода в действие
Мощность (кв. метров)
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2024 годы - всего
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.
Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего
-
288731,39
60827,2
300 <1>
89700
155917
68878,9 <4>
2810,6 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2018 год
4604,66
288731,3
60827,2
300 <1>
89700
155917
68878,9 <4>
2810,6 <5>
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего
-
238245,2
88155
70400 <1>
127420
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
400
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2015 год
3730
237845,2
88155
70000 <1>
127420
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Строительство здания Лискинского районного суда - всего
-
80872,1
2740
38770
39362,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
-
2740
2740
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2015 год
2482,4
78132,1
-
38770
39362,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего
-
708106 <9>
-
20000
6000
-
20000
400000
200000
62106
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
26000
-
20000
6000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
7224,2
682106
-
-
-
-
20000
400000
200000
62106
-
-
-
-
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего
-
728664,9 <9>
-
15000
5000 <2>
-
502399,7 <6>
480857,3 <5>
311784,9 <11>, <14>
47691,9 <13>
199810,8
64149,1
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
15946
-
15000
5000 <2>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
8253,5
712718,9
-
-
-
-
502399,7 <6>
480857,3 <5>
311784,9 <11>, <14>
47691,9 <13>
199810,8
64149,1
-
-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего
15000
0 <9>
-
-
-
5000
35000 <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
0 <9>
-
-
-
5000
35000 <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего
14166,8
20930 <9>
-
29000
8800
8800 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
20930 <9>
-
29000
8800
8800 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего
-
1582711,2 <9>
-
34000
6517
-
419158,5
932201,5 <5>
687974,6 <11>
554996,4 <13>
165596,1 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
31695
-
34000
6517
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
17082,27
1551016,2
-
-
-
-
419158,5
932201,5 <5>
687974,6 <11>
554996,4 <13>
165596,1 <21>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
-
1708534,2 <9>
-
23359,2
14875,2 <2>
720608,1 <3>
1046872,3 <4>
857173,5 <5>, <12>
681,3 <11>, <16>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
23359,2
-
23359,2
2275,2 <2>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
22837
1685175
-
-
12600
720608,1 <3>
1046872,3 <4>
857173,5 <5>, <12>
681,3 <11>, <16>
-
-
-
-
-
10.
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего
3300
1333 <9>
3000
1670,2 <1>
1333,2 <2>
869,8
5869,8 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
1333 <9>
3000
1670,2 <1>
1333,2 <2>
869,8
5869,8 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.
Строительство здания Курского областного суда - всего
7000
15000
-
12000
3000
500,7 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
15000
-
12000
3000
500,7 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего
640
2343
-
-
-
2343
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
2343
-
-
-
2343
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
960
1196,8
-
-
900
296,8
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
1196,8
-
-
900
296,8
-
-
-
-
-
-
-
-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего
8000
34700
-
14700
20000
20000 <3>
9763,5 <4>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
34700
-
14700
20000
20000 <3>
9763,5 <4>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
-
887188,79
-
10500
6000
-
70000 <6>
409953,7 <5>
397792,6 <11>
304820,6 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
16500
-
10500
6000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
8769,1
870688,7
-
-
-
-
700006
409953,7 <5>
397792,6 <11>
304820,6 <13>
-
-
-
-
16.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего
-
226198
63350
30100
110000
22748
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
приобретение
2013 год
3344,1
55000
55000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2014 год
8450
8350
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2016 год
3344,1
162748
-
30000
110000
22748
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск
2014 год
278,6
10250
-
10250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего
-
3296661,3 <9>
30000
120761,1
702961,7
1228471,2 <3>
1270429
27516,7 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
150761,1
30000
120761,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
33664,23
3145900,2
-
-
702961,7
1228471,2 <3>
1270429
27516,7 <5>
-
-
-
-
-
-
Омский областной суд, г. Омск
19.
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
-
1077800,2 <9>
-
8411,7
2588,3
-
329400,9 <6>
300000
637677,2 <11>, <14>
743522,6 <11>
349759,2 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
11000
-
8411,7
2588,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
14440
1066800,2
-
-
-
-
329400,9 <6>
300000
637677,2 <11>, <14>
743522,6 <11>
349759,2 <21>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего
-
80853,2 <9>
-
7000
1500
605,5 <3>
10000 <6>
20000
62013,5 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
2399,2
-
7000
1500
605,5 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
2110,5
78454
-
-
-
-
10000 <6>
20000
62013,5 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
-
865085,2 <9>
-
-
13369
15557,2
-
500000
697599,3 <11>
285751,2 <11>, <20>
103636,9 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
28926,2
-
-
13369
15557,2
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
10996,63
836159
-
-
-
-
-
500000
697599,3 <11>
285751,2 <11>, <20>
103636,9 <21>
-
-
-
22.
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего
264902 <9>
-
-
-
2500
6500 <6>
126203
254975,7 <11>
45351,5 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
9000
-
-
-
2500
6500 <6>
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
4485,2
255902
-
-
-
-
-
126203
254975,7 <11>
45351,5 <13>
-
-
--
-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.
Строительство Рязанского областного суда - всего
-
633349 <9>
-
-
4200
2864
-
300000
499146,3 <11>, <14>
263806,9 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
7064
-
-
4200
2864
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
11892,46
626285
-
-
-
-
-
300000
499146,3 <11>, <14>
263806,9 <13>
-
-
-
-
Томский областной суд, г. Томск
24.
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего
-
324330 <9>
-
-
-
-
-
13566
131201 <11>
231462,6 <13>, <20>
214152,4 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
13566
-
-
-
-
-
13566
1356611
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
3530,03
310764
-
-
-
-
-
-
117635
231462,6 <13>, <20>
214152,4 <21>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего
13029,6 <9>
5400
4220
3177,2
232,4
1342,6 <6>
14428,6
514428,6 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
13029,6
5400
4220
3177,2
232,4
1342,6 <6>
14428,6
14428,6 <11>, <14>
-
-
-
-
-
строительство
14934,6
- <14>, <17>
-
-
-
-
-
-
500000 <14>
<17>
-
-
-
-
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего
-
655905,7 <9>
4000
4169
9780
116716
180000 <4>
437026
131369,4 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
22149
4000
4169
9780
4200
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
7345
633756,7
-
-
-
112516
180000 <4>
437026
131369,4 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего
11560
27000 <9>
-
-
2000
12316
7000
12684 <5>, <12>
5684 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
27000
-
-
2000
12316
7000
12684 <12>, <5>
5684 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.
Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
-
125245
125245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
10489,9
125245
125245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.
Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
-
88589,9
88589,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
11338,5
88589,9
88589,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
-
117940,8
117940,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
12404
117940,8
117940,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31.
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
-
376786,4
-
92666,4
235208
59539,4 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
3722
376786,4
-
92666,4
235208
59539,4 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
32.
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
-
1329648,9 <9>
-
508249,3
255799,2
440208,9
367864,9 <4>
368306,4
280845,3 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
13693,8 <14>
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
14832,2
1329648,9
-
508249,3
255799,2
440208,9
367864,9 <4>
368306,4
267151,5 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего
2017 год
-
619601
-
238499
273641,8 <2>
320584,6 <3>
35522,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2017 год
9268,5
619601
-
238499
273641,8 <2>
320584,6 <3>
35522,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.
Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего
-
209704
144371
65333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2014 год
3631,4
209704
144371
65333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего
-
2283828,8 <9>
-
916268,8
345989,7 <2>
159097,5 <7>
-
-
722976
581830,1
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
900
-
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
публичный технологический и ценовой аудит
2019 год
-
122,5
-
-
-
-
-
-
122,5
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
31528,8
2282806,3
-
915368,8
345989,7 <2>
159097,5 <7>
-
-
722853,5
581830,1
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего
492319,1 <9>
-
3000
3267,1
7767,1 <3>
55940 <4>, <6>
136255 <5>
242796,1 <11>, <14>
177397
211103,5 <21>
31693,1
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
6267,1
-
3000
3267,1
1767,1 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
7682,1
486052
-
-
-
6000
55940 <4>, <6>
136255 <5>
242796,1 <11>, <14>
177397
211103,5 <21>
31693,1
-
-
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего
10080
27000
-
23000
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
27000
-
23000
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.
Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего
-
249710
37280
134220
78210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2015 год
3669
249710
37280
134220
78210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего
2298
5420,5 <9>
4300
1870
933,3 <2>
561 <3>
550,9 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
5420,5 <9>
4300
1870
933,3 <2>
561 <3>
550,9 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего
-
264837,7 <9>
2869
54291 <2>
216
76290
70433,7 <4>
60771
40522,9 <11>, <14>
-
4000
2571,2
80000
78652
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2022 год
-
9656,2
2869
-
216
-
-
-
-
-
4000
2571,2
-
-
строительство
2024 год
3102
255181,5
-
54291 <2>
-
76290
70433,7 <4>
60771
40522,9 <11>, <14>
-
-
-
80000
78652
41.
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
483131,4 <9>
-
5906,4
988
150
-
138444 <12>
161197,7 <11>, <14>
132264,5 <13>, <20>
27000 <21>
2515
200000
118020
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2022 год
-
16559,4
-
5906,4
988
150
-
-
-
-
7000
2515
-
-
строительство
2024 год
4471,3
466572
-
-
-
-
-
138444 <12>
161197,7 <11>, <14>
132264,5 <13>, <20>
20000 <21>
-
200000
118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.
Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
-
668979,7
-
232000
303232,7 <2>
233698,8 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
6858
668979,7
-
232000
303232,7 <2>
233698,8 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
43.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего
-
148214
7100
79655,7 <2>
29677,6
105789,7 <3>
99512,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
-
7100
7100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2017 год
3665,8
141114
-
79655,7 <2>
29677,6
105789,7 <3>
99512,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего
-
181025 <9>
18670
27840 <2>
20000
87260
141927 <4>, <6>
16690,5 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2018 год
3243,3
181025
18670
27840 <2>
20000
87260
141927 <4>, <6>
16690,5 <5>
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего
-
31823
22506
9317
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2014 год
708,26
31823
22506
9317
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего
-
52366
600
288362
27351
24415
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
-
600
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
1008,6
51766
-
288362
27351
24415
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
-
1085569 <9>
-
424437,2
192408,9
151726,8
136190,9 <4>, <6>
274918,7
295062,9 <11>, <14>
37275,3 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
1835,4
-
-
-
-
-
1835,4
1835,4 <11>, <14>
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
7780
1083733,6
-
424437,2
192408,9
151726,8
136190,9 <4>, <6>
273083,3
293227,5 <11>
37275,3 <13>, <20>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.
Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего
-
17800
16900
-
900
483 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
900
-
-
900
483 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2013 год
4229,4
16900
16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.
Строительство здания Миасского городского суда - всего
-
183641
53210
67040
63391
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2015 год
4125
183641
53210
67040
63391
-
-
-
-
-
-
-
--
-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.
Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего
-
30804
30804
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
772,2
30804
30804
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51.
Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего
-
39239
39239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
815
39239
39239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52.
Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент
2014 год
483,2
7500
-
7500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53.
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан
2014 год
709,6
25000
-
25000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.
Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего
-
36431,3
36431,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
863
36431,3
36431,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего
-
126546,6 <9>
-
-
-
5978
2989 <4>
65616
59582 <14>
13062,4 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
5978
-
-
-
5978
2989 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1918
120568,6
-
-
-
-
-
65616
59582 <14>
13062,4 <13>
-
-
-
-
56.
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего
-
55532 <9>
-
-
-
2600
780 <4>
-
25000 <14>
34901,6 <13>
1593,7 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
2600
-
-
-
2600
7804
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
798,5
52932
-
-
-
-
-
-
25000 <14>
34901,6 <13>
1593,7 <21>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
-
3970 <9>
-
-
-
3970
3176 <4>
47830 <12>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
3970
-
-
-
3970
3176 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2017 год
1057,92
-
-
-
-
-
-
47830 <12>
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
69329 <9>
-
-
-
3273
1650 <4>
35000
67679 <11>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
1650
-
-
-
3273
1650 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1491,8
67679
35000
67679 <11>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего
-
326144 <9>
-
-
-
16500
-
96292
171414,2 <11>
209979,5 <13>
40132,5 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
16500
-
-
-
16500
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
3358,77
309644
-
-
-
-
-
96292
171414,2 <11>
209979,5 <13>
40132,5 <21>
-
-
-
60.
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва
2014 год
816,9
10000
-
10000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего
-
95077,6 <9>
-
-
3000
981
-
-
50000 <14>
41619,0 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
3981
-
-
3000
981
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1416
91096,6
-
-
-
-
-
-
50000 <14>
41619,0 <13>, <20>
-
-
-
-
62.
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего
-
80931,6 <9>
-
-
2000
1458
-
-
50000 <14>
27978,0 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
3458
-
-
2000
1458
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1242
77473,6
-
-
-
-
-
-
50000 <14>
27978,0 <13>, <20>
-
-
-
-
63.
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего
-
86750,5 <9>
-
-
-
2500
1480,5 <6>
660,6 <5>
50000 <14>
32770
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2018 год
-
3980,5
-
-
-
2500
1480,5 <6>
660,6 <5>
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1240
82770
-
-
-
-
-
-
50000 <14>
32770
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.
Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего
-
270870 <9>
-
-
9044
45500
216826
145776 <5>, <12>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
9044
-
-
9044
500
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
3923,18
261826
-
-
-
45000
216826
145776 <5>, <12>
-
-
-
-
-
-
65.
Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего
316877,3 <9>
-
-
11366,3
21963,7
285511
198117 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
11366,3
-
-
11366,3
1963,7
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
5301,1
305511
-
-
-
20000
285511
198117 <5>
-
-
-
-
-
-
66.
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего
78098 <9>
-
-
-
3744 <7>
-
75554 <12>
56603,7 <11>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
3744 <7>
-
-
-
3744 <7>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
1280
75554
-
-
-
-
-
75554 <12>
56603,7 <11>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.
Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего
2000
1908,2 <9>
-
-
-
1273,8
3733,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
1908,2 <9>
-
-
-
1273,8
3733,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
68.
Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего
-
1687438
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50000
850000
787438
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2022 год
-
50000
-
-
-
-
-
-
-
-
50000
-
-
реконструкция
2024 год
15188
1637438
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
850000
787438
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
69.
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего
-
123285,5 <9>
-
-
-
3925
1483,3
70000 <12>
50183
29247,3 <13>, <20>
78484,4 <21>
28085,8
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
3852,1
-
-
-
3925
1483,3
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2022 год
2040,1
119433,4
-
-
-
-
-
70000 <12>
50183
29247,3 <13>, <20>
78484,4 <21>
28085,8
-
-
70.
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск
2013 год
4586,3
75292,4
75292,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
71.
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего
-
107551,5 <9>
-
-
-
1806,3
1806,2 <4>
52500 <12>
107142,3 <11>, <14>
6137,9 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
1806,3
-
-
-
1806,3
1806,2 <4>
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
3300
105745,2
-
-
-
-
-
52500 <12>
107142,3 <11>, <14>
6137,9 <13>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
72.
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего
62758 <9>
-
-
-
1945
1268,1 <4>
22333
44111,1 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
1945
-
-
-
1945
1268,1 <4>
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
1482,7
60813
-
-
-
-
-
22333
44111,1 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
73.
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего
1800
1739,5 <9>
-
-
-
3670
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
1739,5 <9>
-
-
-
3670
-
-
-
-
-
-
-
-
74.
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего
-
33115,2 <9>
-
-
-
1450
-
278,8
15000
26988,1 <13>
14,9 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
-
1632,2
-
-
-
1450
-
278,8
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
514
31483
-
-
-
-
-
-
15000
26988,1 <13>
14,9 <21>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
75.
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего
-
208128 <9>
1783
2967
-
2967
37200 <6>
136903,1 <5>
105123,6 <11>
23435,5 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
4750
1783
2967
-
2967
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
2826,51
203378
-
-
-
-
37200 <6>
136903,1 <5>
105123,6 <11>
23435,5 <13>, <20>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
76.
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего
67313 <9>
-
-
-
2495
2495 <4>
1996 <5>
30000 <14>
63553,6 <13>
33225,7 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
-
2495
-
-
-
2495
2495 <4>
1996 <5>
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
1782,3
64818
-
-
-
-
-
-
30000 <14>
63553,6 <13>
33225,7 <21>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
77.
Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего
53343,9
31500
21843,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2014 год
1870
53343,9
31500
21843,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78.
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск8, - всего
36255 <9>
-
-
-
1556
-
17292
34699 <11>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
1556
-
-
-
1556
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
841,7
34699
-
-
-
-
-
17292
34699 <11>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
79.
Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего
4810
13823,6 <9>
-
-
-
15365,9
1773,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
13823,6 <9>
-
-
-
15365,9
1773,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
80.
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
-
3576,6 <9>
-
-
-
3576,7
3576,6 <4>
100000
99727
30000 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
3576,6
-
-
-
3576,7
3576,6 <4>
- <12>
-
-
-
-
-
-
строительство
4300
30000 <20>
-
-
-
-
-
100000 <12>
99727
30000 <13>, <20>
-
-
-
-
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
81.
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
1800
3757,1 <9>
-
-
-
1298
3234 <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
3757,1 <9>
-
-
-
1298
3234 <6>
-
-
-
-
-
-
-
82.
Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка
2016 год
110
300000
-
-
-
300000
-
-
-
-
-
-
-
-
60,7
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
83.
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
2013 год
182,1
7000
7000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
84.
Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда
2013 год
3310,5
235089
235089
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
85.
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск
2014 год
2657,2
294400
-
294400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
86.
Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль
2015 год
461,6
4000
-
-
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
87.
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут
2014 год
4273
200002
-
200002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
88.
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего
-
104178 <9>
-
-
-
5600
5600 <4>, <6>
52480
83050,6 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
5600
-
-
-
5600
5600 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
2391,29
98578
-
-
-
-
-
52480
83050,6 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
89.
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего
229568,5 <9>
-
-
-
10355,8
10355,7 <4>, <6>
-
100000 <14>
194746,3 <13>, <20>
116368,3 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
10355,8
-
-
-
10355,8
10355,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
4709,65
219212,7
-
-
-
-
-
-
100000 <14>
194746,3 <13>, <20>
116368,3 <21>
-
-
-
90.
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего
91461 <9>
-
-
912,2
1949,7
821,5 <4>, <6>
-
50000 <14>
89119 <13>, <20>
37673,6 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
1750,4
-
-
912,2
1949,7
821,5 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
1199,3
89810,6
-
-
-
-
-
-
50000 <14>
89119 <13>, <20>
37673,6 <21>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
91.
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего
44635,6 <9>
-
-
-
1400,6
-
-
20000
37113,7 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
1400,6
-
-
-
1400,6
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
1030
43235
-
-
-
-
-
-
20000
37113,7 <13>
-
-
-
-
92.
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего
65640,5 <9>
-
-
-
1490
-
30726
58246,3 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
1490
-
-
-
1490
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1312,65
64150,5
-
-
-
-
-
30726
58246,3 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
93.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
-
372902 <9>
-
13210
3850
7000
198552
254412,1 <5>
10622 <11>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
17060
-
13210
3850
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2019 год
9486,66
355842
-
-
-
7000
198552
254412,1 <5>
10622 <11>
-
-
-
-
-
94.
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
-
379475 <9>
-
-
6618
618 <4>
1400
200000
171457
237100,3 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
-
8018
-
-
6618
618 <4>
1400
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
7282
371457
-
-
-
-
-
200000
171457
237100,3 <13>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
95.
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего
102367 <9>
-
-
-
5015
4990 <4>
59810 <12>
43214,7 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
4990
-
-
-
5015
4990 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1756,5
97377
-
-
-
-
-
59810 <12>
43214,7 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
96.
Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области
2013 год
1431
116000
116000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
97.
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего
800
09
-
-
-
2612,7
2600 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
09
-
-
-
2612,7
2600 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
98.
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего
-
4625,9 <9>
-
-
-
5208 <5>
1380 <4>
-
15000 <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
4625,2
-
-
-
5208 <5>
1380 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
-
0 <17>
-
-
-
-
-
-
15000 <14>
- <17>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
99.
Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего
1830
380
-
-
-
380
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
380
-
-
-
380
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
100.
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
5800
09
-
-
-
6950
6950 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
09
-
-
-
6950
6950 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
101.
Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего
3900
50 <9>
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
50 <9>
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
102.
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего
-
1705842,3 <9>
385927,9
-
1500
12183
-
26568 <12>
817933,4 <11>, <14>
-
400000
450000
400000
50481
в том числе:
приобретение
2013 год
11200
385927,9
385927,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
19433,4
-
-
1500
12183
-
26568 <12>
17933,4 <11>
-
-
-
-
-
реконструкция
2024 год
15200
1300481
-
-
-
-
-
-
800000 <14>
- <17>
400000
450000
400000
50481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
103.
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего
-
73412,3
73412,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
1862
73412,3
73412,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
104
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего
-
12364,8 <9>
6064,2
6100
6100
5000
-
500012
4990 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
-
200,6
-
-
-
5000
-
500012
499011, 14
-
-
-
-
-
строительство
5323
12164,2
6064,2
6100
6100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
105.
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры
2013 год
1575,5
30000
30000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106.
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово
2013 год
522
4000
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
107.
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск
2013 год
526
7200
7200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108.
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль
2013 год
627,7
14542,2
14542,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
109.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
-
464526,5 <9>
8220
-
157246,5
206730 <3>
295652,8 <4>, <6>
77910 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
15736,5
8220
-
7516,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2018 год
7201
448790
-
-
149730
206730 <3>
295652,8 <4>, <6>
77910 <5>
-
-
-
-
-
-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
110.
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь
2013 год
3825,3
198126
198126
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
111.
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе
2013 год
6658
341386,5
341386,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
112.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
-
310000 <9>
310000
-
-
1500
3500 <6>
5000 <12>
5000 <14>
- <17>
-
-
-
-
в том числе:
приобретение
2013 год
5842,4
310000
310000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
- <14>
-
-
-
1500
3500 <6>
5000 <12>
5000 <14>
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
113.
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего
8000
0
-
-
-
-
-
-
17200 <14>
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
-
0
-
-
-
-
-
-
17200 <14>
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
114.
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего
8000
27980,2
-
-
-
-
-
-
15500
25738,5 <13>, <20>
15419,8 <21>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2021 год
-
27980,2
-
-
-
-
-
-
15500
25738,5 <13>, <20>
15419,8 <21>
-
-
-
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
115.
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
-
1484722
-
-
2000
8000
8000 <4>, <6>
10000
10000 <11>, <14>
946711
921066,4 <21>
537320
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
691
-
-
2000
8000
8000 <4>, <6>
10000
10000 <11>, <14>
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
8944
1484031
-
-
-
-
-
-
500000 <14>
946711
921066,4 <21>
537320
-
-
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
116.
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего
-
5901230,2 <9>
1246725,1
1481762,1
1550000
1522350,7 <3>
801640,1 <4>, <6>
461112 <12>
459659,5 <11>
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2019 год
32516,2
5901230,2
1246725,1
1481762,1
1550000
1522350,7 <3>
801640,1 <4>, <6>
461112 <12>
459659,5 <11>
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
117.
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего
2518419,5
-
-
-
-
-
-
17805,5 <14>, <18>
26951
21037721
700000
700000
873663
в том числе
проектные и изыскательские работы
2021 год
-
44756,5
-
-
-
-
-
-
17805,5 <14>, <18>
26951
10377 <21>
-
-
-
строительство
2024 год
16514,5
2473663
-
-
-
-
-
-
-
-
200000
700000
700000
873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
118.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
-
1009597,2 <9>
-
22000
10780 <2>
-
-
-
263228,2
860607,5 <13>
601853,9 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
22000
-
22000
10780 <2>
-
-
-
-
-
-
--
-
-
строительство
2021 год
12716,8
987597,2
-
-
-
-
-
-
263228,2
860607,5 <13>
601853,9 <21>
-
-
-
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
119.
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего
686994,5 <9>
-
-
-
4000
15000 <6>
198087,3 <5>
518008,2 <11>, <14>
343764,9 <13>
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2018 год
-
16900
-
-
-
4000
15000 <6>
12900 <5>
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
6864
670287,4
-
-
-
-
-
185187,3
518008,2 <11>, <14>
343764,9 <13>
-
-
-
-
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
120.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего
-
1537801,4
793188,4
-
525090
468287,4 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
14412,8
1537801,4
793188,4
-
525090
468287,4 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
121.
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего
-
22700
-
-
-
-
-
-
9900 <14>
12800
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2020 год
-
22700
-
-
-
-
-
-
9900 <14>
12800
-
-
-
-
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
122.
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего
-
442061 <9>
-
-
-
2000
8141,6 <4>, <6>
200000
318128,4 <11>
226049,2 <13>, <20>
35069,3 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
10000
-
-
-
2000
8141,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
3960,7
432061
-
-
-
-
-
200000
318128,4 <11>
226049,2 <13>, <20>
35069,3 <21>
-
-
-
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
123.
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего
-
2253880,6 <9>
-
24000
-
-
-
260622,1
845244,1 <11>
976457,2 <13>, <20>
798517,9 <21>
456187,6
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
24000
-
24000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
12489,59
2229880,6
-
-
-
-
-
260622,1
845244,1 <11>
976457,2 <13>, <20>
798517,9 <21>
456187,6
-
-
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
124.
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего
-
869456 <9>
-
-
-
2000
8000 <6>
250000
349850,4 <11>
361062,5 <13>
502076,1 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
10000
-
-
-
2000
8000 <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
4573,8
859456
-
-
-
-
-
250000
349850,4 <11>
361062,5 <13>
502076,1 <21>
-
-
-
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
125.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
-
-
-
-
-
-
-
10700
14500 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
10700
14500 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
126.
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск
-
1781769,1
-
-
-
-
-
-
13683,3 <14>, <17>
19561,8 <21>
18500 <21>
500000
600000
648524
проектные и изыскательские работы
2021 год
-
33245,1
-
-
-
-
-
-
13683,3 <14>, <17>
19561,8 <20>
18500 <21>
-
-
-
строительство
2024 год
10400
1748524
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500000
600000
648524
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
127.
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего
2080
4369
-
-
-
-
-
-
3600 <14>
4369 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
-
4369
-
-
-
-
-
-
3600 <14>
4369 <13>, <20>
-
-
-
--
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
128.
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего
-
11900
-
-
-
-
-
-
4900
7000
7000 <21>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2021 год
2600
11900
-
-
-
-
-
-
4900
7000
7000 <21>
-
-
-
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
129.
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего
-
1323771,3
550000
216317,3
380200
187496,1 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
строительство
2016 год
19316,7
1323771,3
550000
216317,3
380200
187496,1 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
130.
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома
2015 год
308,2
13260
-
-
13260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
131.
Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего
3680
2145 <9>
-
-
2145
793
792,9 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
2145 <9>
-
-
2145
793
792,9 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
132.
Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край
2014 год
776,7
44400
-
44400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133.
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
2015 год
790,2
75056
-
-
75056
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
134.
Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
-
159890 <9>
-
-
2198
68021,1 <3>
156057,5 <4>, <6>
86420,4 <5>, <12>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
2892
-
-
2198
1764,1 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
1995,6
156998
-
-
-
66257
156057,5 <4>, <6>
86420,4 <5>, <12>
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
135.
Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего
-
32819
-
-
2307
30512
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
2307
-
-
2307
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
484,06
30512
-
-
-
30512
-
-
-
-
-
-
-
-
136.
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего
-
31994
-
-
2307
30512
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
2307
-
-
2307
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
484,06
29687
-
-
-
30512
-
-
-
-
-
-
-
-
137.
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего
-
333607,8 <9>
-
-
-
7251,3
7251,3 <4>
200000
304419,8 <11>, <14>
131233,3 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
7251,3
-
-
-
7251,3
7251,3 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
5719,2
326356,5
-
-
-
-
-
200000
304419,8 <11>, <14>
131233,3 <13>, <20>
-
-
--
-
138.
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего
-
68090
68090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
-
3440
3440
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2013 год
1120
64650
64650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
139.
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
-
67980
67980
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
-
4760
4760
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2013 год
1000
63220
63220
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
140.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего
-
386247,5 <9>
-
184440
5884
2176,7
77209
108712 <12>
46851,7 <11>, <14>
-
54303
-
-
-
в том числе:
приобретение
2014 год
4943,7
184440
-
184440
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
8060,7
-
-
5884
2176,7
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2022 год
5793,36
193746,8
-
-
-
-
77209
108712 <12>
46851,7 <11>, <14>
-
54303
-
-
-
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <15>
141.
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
-
1404887,4 <9>
-
-
-
3167
37223 <6>
550796
819366,9 <11>, <14>
811297,7 <13>
18644 <21>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
37500
-
-
-
3167
37223 <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
14453
1367387,4
-
-
-
-
-
550796
819366,9 <11>, <14>
811297,7 <13>
18644 <21>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
142.
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
-
375645,1 <9>
-
-
-
9308
14764 <6>
196786 <12>
315797,6 <11>, <14>
144583,5 <13>, <20>
151186,5 <21>
117748,7
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
24072
-
-
-
9308
14764 <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2022 год
2177
351573,1
-
-
-
-
-
196786 <12>
315797,6 <11>, <14>
144583,5 <13>, <20>
151186,5 <21>
117748,7
-
-
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
143.
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа
2017 год
14260,9
1562000
-
-
-
-
1562000
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
144.
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
-
11023
-
-
-
-
-
-
11023 <14>
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
11023
-
-
-
-
-
-
11023 <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
145.
Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего
-
1642727
-
-
-
-
-
-
-
95000
72574,5 <21>
450000
500000
597727
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2021 год
-
95000
-
-
-
-
-
-
-
95000
72574,5 <21>
-
-
-
реконструкция с элементами реставрации
2024 год
5757,7
1547727
-
-
-
-
-
-
-
- <17>
-
450000
500000
597727
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
146.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего
-
2906656
-
-
-
-
-
-
-
-
43556
964029
1048781
850290
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2021
-
43556
-
-
-
-
-
-
-
-
43556
-
-
-
строительство
2024
20176
2863100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
964029
1048781
850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
147.
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, -
-
1781767
-
-
-
-
-
-
-
-
40000
500000
600000
641767
в том числе:
проектные и изыскательские
2021 год
-
40000
-
-
-
-
-
-
-
-
40000
-
-
-
строительство
2024 год
14768
1741767
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500000
600000
641767
148.
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов <19>
-
14330432,2
-
-
-
-
-
-
-
-
3891774,7
3451800,5
3327319
3659538
Итого
-
82702759,8 <10>
5581920
5732498,6 <1>
5783944 <2>
7060082 <3>
8686640,3 <4>
9942496,9 <5>
13693717,8 <11>
9559215,9 <13>, <17>
9364471,1
8306100
8306100
8306100
в том числе:
проектные и изыскательские работы
-
1597660,7 <10>
90326,8
404282,6 <1>
173554,3 <2>
271065,8 <3>
231460,8 <4>
122618,7 <5>
201559,8 <11>
191420,3
218427,3
55086,2
-
-
публичный технологический и ценовой аудит
-
122,5
-
-
-
-
-
-
122,5
-
-
-
-
-
строительство, реконструкция, приобретение
-
66774544,4 <10>
5491593,2
5328216 <1>
5610389,7 <2>
6789016,2 <3>
8455179,5 <4>
9819878,2 <5>
13492035,5 <11>
9367795,6
5254269,1
4799213,3
4978781
4646562
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов
-
14330432,2
-
-
-
-
-
-
-
-
3891774,7
3451800,5
3327319
3659538

--------------------------------

<1> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

<2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.

<3> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

<4> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

<5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.

<6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

<7> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

<8> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

<9> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

<10> В соответствии с параметрами федерального бюджета.

<11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

<12> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

<13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:

26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";

28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";

191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";

3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";

187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";

13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";

13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";

115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";

161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";

44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";

75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";

48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";

13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";

6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";

91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";

77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";

6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";

10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";

310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";

209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";

99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";

249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда;

45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";

65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";

96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";

134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";

168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";

548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";

314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";

111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";

3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";

37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";

41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";

3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";

103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";

32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";

336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".

<14> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

<15> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

<16> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.

<17> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.

<18> Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.

<19> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.

<20> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:

Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50294,2 тыс.;

Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73229,9 тыс.;

Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48873, 2 тыс.;

Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4582,6 тыс.;

Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;

Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;

Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28085, 8 тыс.;

Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс.;

Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99727 тыс.;

Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;

Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;

Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс.;

Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс.;

Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс.;

Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;

Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.

<21> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:

33225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";

15419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";

10377 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";

20000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";

116368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";

37673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";

1593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";

7000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";

921066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";

14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";

72574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;

18500 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";

18644 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;

0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";

528913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";

53342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";

40132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";

30748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";

165596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";

298517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";

205210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";

140922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";

19999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";

197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";

17577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.".

6. В приложении N 4 к указанной Программе:

а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

"Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
9.
Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего
1812
154884,72
-
-
-
102070,12
4000
51997,7 <9>
-
49014,6 <12>
46320 <13>
-
-
-
в том числе:
приобретение
2016 год
1661,5
102070,12
-
-
-
102070,12
-
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2018 год
-
3800
-
-
-
-
4000
3800 <9>
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2021 год
1812
49014
-
-
-
-
-
48197,7 <10>
-
49014,6 <12>
46320 <13>
-
-
-";

в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого
1492388,8
38070,5
13956,8 <2>
338513,1 <1>
512587,5 <3>
367534,4 <5>
374014,1 <9>
57648 <11>
88265,6 <12>
46320 <13>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
58471,7
38070,5
13956,8 <2>
1159,3 <1>
-
4000
8144,4 <9>
-
-
-
-
-
-
строительство, реконструкция, приобретение
1433917,1
-
-
337353,8 <1>
512587,5 <3>
363534,4 <5>
365869,7 <8>
57648 <11>
88265,6 <12>
46320 <13>
-
-
-";

г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:

"<12> Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.

<13> Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.".

7. В приложении N 5 к указанной Программе:

а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)", "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" и "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:

"Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
-
234019,1
-
-
6500
96688
82720,6
79006,5
41021,5
34505,1
8423,9 <4>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
4700
-
-
6500 <3>
4700 <4>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
4100
229319,1 <8>
-
-
-
91988
82720,6 <3>, <4>
79006,5 <3>, <4>
41021,5 <3>, <4>
34505,1 <3>, <4>
8423,9 <4>
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
5.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего
-
198196,4
-
-
-
3150
3150
90429
155842,1
109869,5
61528,8 <4>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
3150
-
-
-
3150 <3>
3150
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год <9>
3700
195046,4 <6>
-
-
-
-
-
90429 <3>
155842,1 <3>, <4>
109869,5 <3>, <4>
61528,8 <4>
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
6.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего
-
74020,7 <5>
-
-
-
-
-
-
5510,4
74020,8
55322,5 <4>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
-
4556,5 <9>
-
-
-
-
-
-
5510,43
4556,6 <3>, <4>
-
-
-
-
строительство
2569,2
69464,2 <8>
-
-
-
-
-
-
-
69464,2
55322,5 <4>
-
-
-";

в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:

"Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
11.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего
-
207181,4
-
-
-
-
6000
65900
100475,9
107249,2
30585,7 <4>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
5900
-
-
-
-
6000 <3>
5900 <4>
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год <9>
4414,5
201281,4 <6>
-
-
-
-
-
60000 <3>
100475,9 <3>, <4>
107249,2 <4>
30585,7 <4>
-
-
-";

г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"Итого:
1928859,9
294380
253726
232811,7
353697,2 <4>
274316,3
395215,7
380730,3
325644,6 <4>
155860,9
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
33516,1
-
11255,9
7918
11062,9 <4>
9150
5900
5510,4
4556,6 <4>
-
-
-
-
строительство, реконструкция, приобретение
1895343,8
294380
242470,1
224893,7
342634,3 <3>
265166,3
389315,7
375219,9
321088 <4>
155860,9
-
-
-";

д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"<3> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:

за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;

за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;

за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;

за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;

на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;

за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.

<4> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:

в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;

в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;

в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;

в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;

в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";

е) сноску 9 изложить в следующей редакции:

"<9> Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.".

8. В приложении N 6 к указанной Программе:

а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

"Всего по Программе
109081,61 <1>
10000
9454,8
9354,28 <1>
11725,25 <1>
12999,2 <1>
12342,68 <1>
15773,28 <1>
11701,66 <1>, <4>
9569,32 <1>, <5>
8306,1
8306,1
8306,1
в том числе:
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)
89719,09 <1>
6544,68
6610,93
6955,23 <1>
8563,78 <1>
9916,58 <1>
11006,92 <1>
14414 <1>
9973,13 <1>, <4>
9566,65 <15>
8306,1
8306,1
8306,1
прочие нужды
19362,52 <1>
3455,32
2843,87
2399,05
3161,48
3082,58
1335,76
1359,281
1728,53
2,67
-
-
-";

в) в разделе II:

позицию "Всего" изложить в следующей редакции:

"Всего
91450,42 <1>
6971,99
6393,92
7097,51 <1>
8558,69 <1>
10074,93 <1>
11308,39 <1>
14766,8 <1>
10545,04 <1>, <4>
9566,65 <1>, <5>
8306,1
8306,1
8306,1
Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)
86078,08 <1>
5914,37
6000,18
6355,26 <1>
7926,37 <1>
9328,49 <1>
10711,73 <1>
14132,1 <1>
9973,13 <1>, <4>
9566,65 <1>, <5>
8306,1
8306,1
8306,1";

субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
79461,47 <1>
2340,62
5732,5 <1>
5783,94 <2>
7060,08 <1>
8686,64
9942,5 <1>
13693,72 <1>, <3>
9559,22 <1>, <4>
9364,47 <1>, <5>
8306,1
8306,1
8306,1";

субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации
1492,39 <1>
38,07
13,96
338,51 <1>
512,59 <1>
367,53 <1>
374,01 <1>
57,65
88,27
46,32 <1>
-
-
-";

субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:

"здания Федеральной службы судебных приставов
1928,86
294,38
253,73
232,81
353,7 <1>
274,32
395,22 <1>
380,73
325,64 <1>
155,86 <1>
-
-
-";

позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:

"обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)
3076,46 <1>
362,63
364,03
523,68 <1>
523,77 <1>
523,58
259,6
262,95 <1>, <3>
259,6
2,67 <1>
-
-
-";

субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
2817,59 <1>
104,03
363,81
523,68
523,77
523,58 <1>
259,6
262,95 <1>, <3>
259,6
2,67 <1>
-
-
-";

г) сноску 1 изложить в следующей редакции:

"<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";

д) дополнить сноской 5 следующего содержания:

"<5> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8151,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".

9. Приложение N 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2024 годы - всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по Программе
109081,61 <1>
10000
9454,79 <1>
9354,28 <1>
11725,25 <1>
12999,19 <1>
12342,68 <1>
15773,28 <1>
11701,66 <1>, <3>
9569,32 <1>, <4>
8306,1
8306,1
8306,1
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации
37,07
37,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
757,76
34,85
64,4
67,86
111,07
116,35
116,35
100,46
146,42
-
-
-
-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
4324,4
4324,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
96064,04 <1>
4267,01
8779,96
8208,37 <1>
10323,14 <1>
11753,2
10922 <1>
14662,17 <1>, <2>
10491,92 <1>, <3>
9367,14 <1>, <4>
8306,1
8306,1
8306,1
Минэкономразвития России
1,38
1,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Минюст России
4650,47
870,76
195,07
693,73 <1>
751,5 <1>
710,53 <1>
773,07 <1>
491,43 <1>
462,58 <1>
46,32 <1>
-
-
-
ФССП России
3292,43
464,53
415,37
384,32
539,55 <1>
419,11 <1>
531,26 <1>
519,22 <1>
600,74 <1>
155,86 <1>
-
-
-
Государственные капитальные вложения - всего
89719,09 <1>
6544,68
6610,93 <1>
6955,23 <1>
8563,78 <1>
9916,58 <1>
11006,92 <1>
14414 <1>
9973,13
9566,65 <1>
8306,1
8306,1
8306,1
из них:
Верховный Суд Российской Федерации
84,31
13,01
11,84
12,27
15,41
15,89
15,89
-
-
-
-
-
-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
3520,6
3520,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
82702,7
2678,62
6331,4
6371,64 <1>
7682,08 <1>
9258,84 <1>
10221,81
13975,62 <1>, <2>
9559,22 <1>, <3>
9364,47 <1>, <4>
8306,1
8306,1
8306,1
Минюст России
1492,39
38,07
13,96
338,51 <1>
512,59 <1>
367,53 <1>
374,01 <1>
57,65 <1>
88,27
46,32 <1>
-
-
-
ФССП России
1928,86
294,38
253,73
232,81
353,7 <1>
274,32 <1>
395,22 <1>
380,73 <1>
325,64 <1>
155,86 <1>
-
-
-
Прочие нужды - всего
19362,52 <1>
3455,32
2843,87
2399,05
3161,48 <1>
3082,61
1335,76
1359,28 <1>
1728,53
2,67 <1>
-
-
-
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации
37,07
37,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
1259,13
21,84
52,56
55,59
95,66
100,46
100,46
100,46
146,42
-
-
-
-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
803,8
803,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
13325,17
1588,39
2448,56
1836,73
2641,06 <1>
2494,36
700,2
686,55 <1>, <2>
932,7
2,67 <1>
-
-
-
Минэкономразвития России
1,38
1,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Минюст России
4202,01
832,69
181,11
355,22
238,91
343
399,06
433,78
374,31
-
-
-
-
ФССП России
1363,57
170,15
161,64
151,51
185,85
144,79
136,04
138,49
275,1
-
-
-
-

--------------------------------

<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.

<2> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.

<3> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.

<4> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".